Avis No 22-3052

publié le 07/01/2022

Dépt. : 30 Ville de nimes

Travaux d'aménagement de locaux et d'espaces extérieurs en vue de l'installation du centre d'intervention de la direction 'cadre de vie' - secteur sud ouest, 470 rue Marcel Pélissier, 30000 Nîmes

Résultat de marché Procédure Adaptée

Références complètes :

Avis n°22-3052

Liens vers avis initiaux :

Avis de marché : Annonce publiée le 02/02/2021 - Référence : 21-11788

Annonce
Résultat de marché

Département(s) de publication : 30
Annonce No 22-3052
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Nîmes.
Correspondant : M. le maire, direction de la Commande Publique - colisée 2 - 1er étage - 1 rue du Colisée 30947 Nîmes Cedex 9, tél. : 04-34-03-57-00, courriel : commande-publique ville-nimes.fr adresse internet : http://www.marches-securises.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 21-11788, mise en ligne le 2 février 2021.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 20t029fb.

Objet du marché : travaux d'aménagement de locaux et d'espaces extérieurs en vue de l'installation du centre d'intervention de la Direction "Cadre de Vie" - secteur Sud Ouest, 470 rue Marcel Pélissier, 30000 Nîmes.
Type de marché de travaux : exécution.
Code NUTS : FRJ12.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 21000370. le lot 1 concerne des travaux de démolition et de désamiantage.
le délai d'exécution des travaux du lot no1 est de 2 mois et une semaine (dont 5 semaines de préparation). Le délai d'exécution du marché commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Nom du titulaire / organisme : BUESA, 2 avenue de l'aspre Cs20684 30150 Roquemaure.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 39 650 euros.
Date d'attribution du marché : 22 décembre 2021.
Numéro du marché ou du lot : 21000371. le lot no2 concerne des travaux de gros œuvre et de ravalement.
le délai d'exécution des travaux du lot no2 est de 4 mois (dont 5 semaines de préparation). Le délai d'exécution du marché commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Nom du titulaire / organisme : DARVER30, 32 rue Robert Mallet Stevens 30900 Nîmes.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 173 173,72 euros.
Date d'attribution du marché : 22 décembre 2021.
Numéro du marché ou du lot : 3. le lot no3 concerne des travaux de couverture métallique.
Sans suite : en l'absence d'accord unanime des candidats ayant soumissionné au lot 3 " Couverture
Métallique " sur la prolongation du délai de validité des offres, la procédure de passation du lot 3 " Couverture Métallique " a été déclarée sans suite puis relancée. L'attribution du lot 3 " Couverture Métallique " fera l'objet d'une attribution distincte.
Numéro du marché ou du lot : 21000372. le lot no4 concerne des travaux de serrurerie.
le délai d'exécution des travaux du lot no4 est de 2 mois et 1 semaine (dont 5 semaines de préparation). Le délai d'exécution du marché commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Nom du titulaire / organisme : CREA FER, 27 ZAM du Tapis Vert 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 30 245 euros.
Date d'attribution du marché : 22 décembre 2021.
Numéro du marché ou du lot : 21000373. le lot no5 concerne des travaux de menuiseries extérieures.
le délai d'exécution des travaux du lot no5 est de 1 mois et 3 semaines (dont 5 semaines de préparation). Le délai d'exécution du marché commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Nom du titulaire / organisme : CREA FER, 27 ZAM du Tapis Vert 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 37 238 euros.
Date d'attribution du marché : 22 décembre 2021.
Numéro du marché ou du lot : 21000374. le lot no6 concerne des travaux d'électricité.
le délai d'exécution des travaux du lot no6 est de 3 mois et 1 semaine (dont 5 semaines de préparation). Le délai d'exécution du marché commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Nom du titulaire / organisme : EDISON, 3 rue Clément Ader 34430 Saint-Jean-de-Vedas.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 37 014,39 euros.
Date d'attribution du marché : 22 décembre 2021.
Numéro du marché ou du lot : 21000375. le lot no7 concerne des travaux de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation.
le délai d'exécution des travaux du lot no7 est de 3 mois et 1 semaine (dont 5 semaines de préparation). Le délai d'exécution du marché commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Nom du titulaire / organisme : JULLIAN et CIE, 21 Saint Césaire B.P. 2018 - 1084 avenue du Docteur Fleming 30904 Nîmes.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 44 830,70 euros.
Date d'attribution du marché : 22 décembre 2021.
Numéro du marché ou du lot : 21000376. le lot no8 concerne des travaux de cloisons, de doublages et de faux plafonds.
le délai d'exécution des travaux du lot no8 est de 2 mois et 1 semaine (dont 5 semaines de préparation). Le délai d'exécution du marché commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Nom du titulaire / organisme : MATEU ET FILS, 9 place Champollion 30320 Marguerittes.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 40 000 euros.
Date d'attribution du marché : 22 décembre 2021.
Numéro du marché ou du lot : 21000377. le lot 9 concerne des travaux de revêtements de sols.
le délai d'exécution des travaux du lot no9 est de 2 mois et 1 semaine (dont 5 semaines de préparation). Le délai d'exécution du marché commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Nom du titulaire / organisme : SABATIER CARRELAGE, 48 chemin de l'homme mort - le mercure bâtiment A 30900 Nimes.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 34 013,41 euros.
Date d'attribution du marché : 3 janvier 2022.
Numéro du marché ou du lot : 21000378. le lot no10 concerne des travaux de menuiseries intérieures.
le délai d'exécution des travaux du lot no10 est de 2 mois (dont 5 semaines de préparation). Le délai d'exécution du marché commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Nom du titulaire / organisme : TABUSSE MENUISERIES, zac Trajectoire - 2 impasse Gaston Tailland 30540 Milhaud.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 50 620 euros.
Date d'attribution du marché : 22 décembre 2021.
Numéro du marché ou du lot : 21000379. le lot no11 concerne des travaux de peinture.
le délai d'exécution des travaux du lot no11 est de 2 mois (dont 5 semaines de préparation). Le délai d'exécution du marché commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Nom du titulaire / organisme : BC PEINTURE, za de la Broue; 7 rue Domitienne 30300 Jonquiers St Vincent.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 10 207,40 euros.
Date d'attribution du marché : 22 décembre 2021.
Numéro du marché ou du lot : 21000380. le lot no12 concerne des travaux de voirie et de réseaux divers.
le délai d'exécution des travaux du lot no12 est de 4 mois et 3 semaines (dont 5 semaines de préparation). Le délai d'exécution du marché commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Nom du titulaire / organisme : EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON, 560 chemin de l'aerodrome 30000 Nimes.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 155 454,04 euros.
Date d'attribution du marché : 3 janvier 2022.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Une enchère électronique a été effectuée : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de NIMES 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nimes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de NIMES 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nimes, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes juradm.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 janvier 2022.