Avis No 21-96616

publié le 12/07/2021

Date limite de réponse : 30/08/2021

Dépt. : 34 Cnrs delegation languedoc roussillon

MPS

La présente consultation concerne les travaux de réalisation et d'installation de système de production d'énergie électrique à partir de panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiment

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

CNRS Délégation Languedoc Roussillon

A l'attention de :

Pôle achats DR13, CNRS Délégation Occitanie Est

Adresse :

1919 route de Mende 34293 Montpellier cedex 5

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

https://www.occitanie-est.cnrs.fr/

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marches-publics.gouv.fr/

Objet du marché :

La présente consultation concerne les travaux de réalisation et d'installation de système de production d'énergie électrique à partir de panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments existants pour autoconsommation.

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 :

Mise en oeuvre de générateurs photovoltaïques en autoconsommation

Lot n°2 :

Réfection et mise en place d'équipements de sécurité en toiture

Caractéristiques principales :

Travaux de réalisation et d'installation de panneaux photovoltaïques

Quantité ou étendue :

La présente consultation concerne les travaux de réalisation et d'installation de système de production d'énergie électrique à partir de panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments existants pour autoconsommation.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

30/08/2021 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Conditions de participations :

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de laconsultation.

Tribunal administratif de Montpellier ; 6 rue Pitot 34063 Montpellier cedex 2 ; Tél. : 04-67-54-81-00 ; Fax : 04-67-54-74-56 ; Courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr

Tribunal administratif de Montpellier ; 6 rue Pitot 34293 Montpellier cedex 2 ; Tél. : 04-67-54-81-00 ; Fax : 04-67-54-74-56 ; Courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=785688&orgAcronyme=f2h ;

Références complètes :

Avis n°21-96616

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 34
Annonce No 21-96616
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CNRS Délégation Languedoc Roussillon.
Correspondant : Pôle achats Dr13, CNRS Délégation Occitanie Est, 1919 route de Mende 34293 Montpellier Cedex 5 adresse internet : https://www.occitanie-est.cnrs.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/ .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Recherche.

Objet du marché : la présente consultation concerne les travaux de réalisation et d'installation de système de production d'énergie électrique à partir de panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments existants pour autoconsommation.
Type de marché de travaux : conception-réalisation.
CPV - Objet principal : 45261215
Objets supplémentaires : 45261420
35113100.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ13.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

travaux de réalisation et d'installation de panneaux photovoltaïques
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation concerne les travaux de réalisation et d'installation de système de production d'énergie électrique à partir de panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments existants pour autoconsommation.
Estimation de la valeur (H.T.) : 403 000 euros.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : plan de relance de l'etat.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la
consultation.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 août 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-STL-16.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 juillet 2021.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=785688&orgAcronyme=f2h .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier Cedex 2, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-56.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34293 Montpellier Cedex 2, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-56.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. -
Mise en œuvre de générateurs photovoltaïques en autoconsommation.
Coût estimé (HT) : 140 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45261215.
Mots descripteurs : Photovoltaïque

Lot(s) 2. -
Réfection et mise en place d'équipements de sécurité en toiture.
Coût estimé (HT) : 263 000 euros.
C.P.V. - Objet principal : 45261420
Objets supplémentaires : 35113100.
Mots descripteurs : Photovoltaïque