Avis No 21-74015

publié le 02/06/2021

Date limite de réponse : 21/06/2021

Dépt. : 94 Sm des parcs du tremblay/choisy pvdm

Le présent marché a pour objet de confier à une Entreprise ou à un groupement solidaire avec mandataire, dans le cadre d'un marché de travaux, la création de deux terrains multisports. Le Parc du

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

SM des parcs du Tremblay/Choisy PVDM

A l'attention de :

M. GUERIN Daniel, Président

Adresse :

11 BD DES ALLIES 94500 Champigny-sur-marne

Téléphone : 01-48-81-11-22

Courriel :

administration parcs-parisvaldemarne.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

Objet du marché :

Le présent marché a pour objet de confier à une Entreprise ou à un groupement solidaire avec mandataire, dans le cadre d'un marché de travaux, la création de deux terrains multisports. Le Parc du Tremblay Paris Val de Marne situé à Champigny sur Marne ainsi que le Parc de Choisy Paris Val de Marne situé à Créteil sont concernés par le présent marché

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Parc du Tremblay et de Choisy Paris Val de Marne 94000 Créteil

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 : Réalisation de plateforme pour terrain de sport de plein air

Réalisation des travaux nécessaires à la création d'un plateau, en enrobé, destiné à accueillir un terrain multisport sur une emprise vierge située dans la Plaine Nord du Parc de Choisy Paris Val de Marne.Un deuxième plateau, en enrobé, devra être également créer à l'emplacement d'un ancien terrain de Volley, en stabilisé, pour l'implantation d'un deuxième terrain multisport dans le Parc du Tremblay Paris Val de Marne

Lot n°2 : Fourniture et pose de terrains multisports

Les travaux consistent à fourniture et pose de terrains multi sports

Quantité ou étendue :

Le présent marché a pour objet de confier à une Entreprise ou à un groupement solidaire avec mandataire, dans le cadre d'un marché de travaux, la création de deux terrains multisports. Le Parc du Tremblay Paris Val de Marne situé à Champigny sur Marne ainsi que le Parc de Choisy Paris Val de Marne situé à Créteil sont concernés par le présent marché

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

21/06/2021 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Tribunal administratif de Melun ; 43 rue du Général de Gaulle 77008 Melun ; Tél. : 01-60-56-66-30 ; Fax : 01-60-56-66-10 ; Courriel : greffe.ta-melun juradm.fr Adresse internet : http://www.melun.tribunal-administratif.fr ;

Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Paris ; Préfecture de de la région Île-de-France Préfecture de Paris 5, rue Leblanc 75911 Paris cedex 15 ; Tél. : 01-82-52-42-72 ; Fax : 01-82-52-42-95 ; Courriel : ccira paris-idf.gouv.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Adresse internet : https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzQ2MTc0MA%3D%3D ;

Références complètes :

Avis n°21-74015

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 94
Annonce No 21-74015
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SM des parcs du Tremblay/Choisy PVDM.
Correspondant : M. Guerin Daniel, Président, 11 bd des allies 94500 Champigny-sur-Marne, tél. : 01-48-81-11-22, courriel : administration parcs-parisvaldemarne.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion.

Objet du marché : le présent marché a pour objet de confier à une Entreprise ou à un groupement solidaire avec mandataire, dans le cadre d'un marché de travaux, la création de deux terrains multisports. Le Parc du Tremblay Paris Val de Marne situé à Champigny sur Marne ainsi que le Parc de Choisy Paris Val de Marne situé à Créteil sont concernés par le présent marché.
Type de marché de travaux : exécution.
Catégorie de services : 1.
CPV - Objet principal : 37450000
Objets supplémentaires : 45212221.
Lieu d'exécution : parc du Tremblay et de Choisy Paris Val de Marne, 94000 Créteil.
Code NUTS : -FR1.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché a pour objet de confier à une Entreprise ou à un groupement solidaire avec mandataire, dans le cadre d'un marché de travaux, la création de deux terrains multisports. Le Parc du Tremblay Paris Val de Marne situé à Champigny sur Marne ainsi que le Parc de Choisy Paris Val de Marne situé à Créteil sont concernés par le présent marché.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 août 2021.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail);
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 juin 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-07-02.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r juin 2021.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzQ2MTc0MA%3D%3D .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, courriel : Greffe.ta-melun juradm.fr, télécopieur : 01-60-56-66-10 adresse internet : http://www.melun.tribunal-administratif.fr .

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Paris préfecture de de la région Île-De-France Préfecture de Paris 5, rue Leblanc 75911 Paris Cedex 15, tél. : 01-82-52-42-72, courriel : Ccira paris-idf.gouv.fr, télécopieur : 01-82-52-42-95.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. - réalisation de plateforme pour terrain de sport de plein air.
Réalisation des travaux nécessaires à la création d'un plateau, en enrobé, destiné à accueillir un terrain multisport sur une emprise vierge située dans la Plaine Nord du Parc de Choisy Paris Val de Marne.
Un deuxième plateau, en enrobé, devra être également créer à l'emplacement d'un ancien terrain de Volley, en stabilisé, pour l'implantation d'un deuxième terrain multisport dans le Parc du Tremblay Paris Val de Marne
C.P.V. - Objet principal : 45212221.
Mots descripteurs : Equipement sportif

Lot(s) 2. - fourniture et pose de terrains multisports.
Les travaux consistent à fourniture et pose de terrains multi sports
C.P.V. - Objet principal : 37450000.
Mots descripteurs : Equipement sportif