Avis No 21-57850

publié le 29/04/2021

Date limite de réponse : 02/06/2021

Dépt. : 11 Le grand narbonne

Création d'une manufacture de la glisse à Leucate

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Le Grand Narbonne

A l'attention de :

Service Commande publique

Adresse :

12, Boulevard Frédéric MISTRAL CS 50100 11785 NARBONNE

Courriel :

commandepublique legrandnarbonne.com

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

https://marchespublics.aude.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marchespublics.aude.fr

Objet du marché :

Numéro de la consultation : GN21P10 Création d'une manufacture de la glisse à Leucate

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Possibilité de présenter une offre pour :

tous les lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°GN21P10A :

Lot 1 VRD - Aménagements extérieurs

Lot n°GN21P10B :

Lot 2 - Gros Oeuvre

Lot n°GN21P10C :

Lot 3 - Charpente/couverture/ Bardage zinc et bois

Lot n°GN21P10D :

Lot 4 - Micropieux

Lot n°GN21P10E :

Lot 5 - Menuiseries extérieures alu/ Serrurerie

Lot n°GN21P10F :

Lot 6 - Cloisons/ doublages/Faux plafonds

Lot n°GN21P10G :

Lot 7 - Menuiseries extérieures intérieures bois / Habillage bois

Lot n°GN21P10H :

Lot 8 - Revetements de sols

Lot n°GN21P10I :

Lot9 - Peinture

Lot n°GN21P10J :

Lot 10 - CVP

Lot n°GN21P10K :

Lot 11 - Electricité

Lot n°GN21P10L :

Lot 12 - Espaces verts

Caractéristiques principales :

Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Quantité ou étendue :

Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

02/06/2021 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • Lot GN21P10B : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10B : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10B : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10B : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10B : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10B : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10B : Prix des prestations : 40 % -
  • Lot GN21P10A : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10A : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10A : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10A : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10A : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10A : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10A : Prix des prestations : 40 % -
  • Lot GN21P10C : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10C : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10C : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10C : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10C : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10C : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10C : Prix des prestations : 40 % -
  • Lot GN21P10D : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10D : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10D : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10D : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10D : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10D : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10D : Prix des prestations : 40 % -
  • Lot GN21P10E : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10E : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10E : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10E : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10E : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10E : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10E : Prix des prestations : 40 % -
  • Lot GN21P10F : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10F : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10F : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10F : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10F : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10F : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10F : Prix des prestations : 40 % -
  • Lot GN21P10G : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10G : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10G : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10G : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10G : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10G : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10G : Prix des prestations : 40 % -
  • Lot GN21P10H : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10H : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10H : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10H : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10H : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10H : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10H : Prix des prestations : 40 % -
  • Lot GN21P10I : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10I : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10I : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10I : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10I : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10I : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10I : Prix des prestations : 40 % -
  • Lot GN21P10J : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10J : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10J : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10J : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10J : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10J : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10J : Prix des prestations : 40 % -
  • Lot GN21P10K : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10K : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10K : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10K : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10K : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10K : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10K : Prix des prestations : 40 % -
  • Lot GN21P10L : Valeur technique : 60 % -
  • Lot GN21P10L : Valeur technique : Fiches techniques sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10L : Valeur technique : Installation de chantier sur 5 points : 10 % -
  • Lot GN21P10L : Valeur technique : Propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 % -
  • Lot GN21P10L : Valeur technique : Planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 % -
  • Lot GN21P10L : Valeur technique : Equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 % -
  • Lot GN21P10L : Prix des prestations : 40 % -

Situation propre :

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail;

Capacité économique et financière - références requises :

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

Référence professionnelle et/ou capacité technique - références requises :

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne execution, (indiquant le montant, l'époque, le lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) sur des constructions similaires en termes de surface, complexité, destination de locaux. Et particulièrement pour les lots suivants : ( voir RC); Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

Adresse internet : http://marchespublics.aude.fr ;

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER ; 6, rue PITOT 34063 MONTPELLIER ; Courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr Adresse internet : http://montpellier.tribunal-administratif.fr ;

COMITÉ CONSULTATIF INTERDÉPARTEMENTAL DE RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES ; 2, Boulevard Paul Peytral 13006 MARSEILLE ;

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Adresse internet : http://marchespublics.aude.fr ;

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

Adresse internet : http://marchespublics.aude.fr ;

Références complètes :

Avis n°21-57850

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 11
Annonce No 21-57850
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Le Grand Narbonne.
Correspondant : Service Commande publique, 12, Boulevard Frédéric mistral cs 50100 11785 Narbonne, courriel : commandepublique legrandnarbonne.com adresse internet : https://marchespublics.aude.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics.aude.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : numéro de la consultation : Gn21p10 Création d'une manufacture de la glisse à Leucate.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 3,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 10,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail;.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne execution, (indiquant le montant, l'époque, le lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) sur des constructions similaires en termes de surface, complexité, destination de locaux. Et particulièrement pour les lots suivants : ( voir Rc); Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- lot gn21p10b : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10b : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10b : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10b : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10b : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10b : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10b : prix des prestations : 40 %;
- lot gn21p10a : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10a : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10a : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10a : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10a : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10a : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10a : prix des prestations : 40 %;
- lot gn21p10c : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10c : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10c : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10c : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10c : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10c : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10c : prix des prestations : 40 %;
- lot gn21p10d : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10d : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10d : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10d : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10d : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10d : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10d : prix des prestations : 40 %;
- lot gn21p10e : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10e : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10e : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10e : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10e : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10e : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10e : prix des prestations : 40 %;
- lot gn21p10f : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10f : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10f : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10f : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10f : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10f : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10f : prix des prestations : 40 %;
- lot gn21p10g : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10g : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10g : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10g : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10g : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10g : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10g : prix des prestations : 40 %;
- lot gn21p10h : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10h : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10h : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10h : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10h : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10h : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10h : prix des prestations : 40 %;
- lot gn21p10i : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10i : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10i : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10i : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10i : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10i : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10i : prix des prestations : 40 %;
- lot gn21p10j : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10j : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10j : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10j : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10j : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10j : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10j : prix des prestations : 40 %;
- lot gn21p10k : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10k : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10k : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10k : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10k : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10k : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10k : prix des prestations : 40 %;
- lot gn21p10l : valeur technique : 60 %;
- lot gn21p10l : valeur technique : fiches techniques sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10l : valeur technique : installation de chantier sur 5 points : 10 %;
- lot gn21p10l : valeur technique : propreté, sécurité et hygiène (5 points) : 10 %;
- lot gn21p10l : valeur technique : planning détaillé d'exécution (5 points) : 30 %;
- lot gn21p10l : valeur technique : equipe, encadrement, organisation dédiée au chantier (5 points) : 40 %;
- lot gn21p10l : prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 juin 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 11 mois. Ce délai comprend la période de préparation d'une durée de 5 semaines et ne comprend pas l'année de parfait achèvement des travaux. Le délai d'exécution propre à chaque lot est défini dans le calendrier prévisionnel établi par le maître d'œuvre.
Le calendrier détaillé par tache deviendra définitif et contractuel au plus tard 10 jours avant la fin de la période de préparation. Il sera notifié par Ordre de service à l'ensemble des titulaires du marché.
L'Exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation : Gn21p10 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-Le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 avril 2021.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : http://marchespublics.aude.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
adresse internet : http://marchespublics.aude.fr .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http://marchespublics.aude.fr .

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER 6, rue PITOT 34063 Montpellier, courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr adresse internet : http://montpellier.tribunal-administratif.fr .

Organe chargé des procédures de médiation : COMITÉ CONSULTATIF INTERDÉPARTEMENTAL DE RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES 2, Boulevard Paul Peytral 13006 Marseille.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : précisions concernant les délais d'introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) GN21P10A. -
Lot 1 VRD - aménagements extérieurs
Durée : 11 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45111290.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) GN21P10B. -
Lot 2 - gros œuvre
Durée : 11 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) GN21P10C. -
Lot 3 - charpente/Couverture/ Bardage zinc et bois
Durée : 11 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45261000
Objets supplémentaires : 45262650.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) GN21P10D. -
Lot 4 - micropieux
Durée : 11 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45262210.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) GN21P10E. -
Lot 5 - menuiseries extérieures alu/ Serrurerie
Durée : 11 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 44316500.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) GN21P10F. -
Lot 6 - cloisons/ doublages/faux plafonds
Durée : 11 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 44112300.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) GN21P10G. -
Lot 7 - menuiseries extérieures intérieures bois / Habillage bois
Durée : 11 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45421150.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) GN21P10H. -
Lot 8 - revetements de sols
Durée : 11 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 44112200.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) GN21P10I. -
Lot9 - peinture
Durée : 11 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) GN21P10J. -
Lot 10 - cVP
Durée : 11 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) GN21P10K. -
Lot 11 - electricité
Durée : 11 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie

Lot(s) GN21P10L. -
Lot 12 - espaces verts
Durée : 14 jours à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45112710.
Mots descripteurs : Charpente, Electricité (travaux), Espaces verts, Gros œuvre, Menuiserie