Avis No 21-57210

publié le 28/04/2021

Date limite de réponse : 25/05/2021

Dépt. : 33, 40 Synd. mixte de la grande dune du pilat

Le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, établissement public gestionnaire du Grand Site de la Dune du Pilat, souhaite, dans le cadre d un projet d ensemble sur l espace d accueil, réhabiliter..

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Synd. mixte de la Grande Dune du Pilat

A l'attention de :

Mme LE YONDRE Nathalie, Présidente

Adresse :

Aire d'accueil de la dune route de biscarrosse 33115 Pyla sur mer

Téléphone : 07-85-09-32-76

Courriel :

contact ladunedupilat.com

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

https://www.ladunedupilat.com/

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise

Objet du marché :

Le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, établissement public gestionnaire du Grand Site de la Dune du Pilat, souhaite, dans le cadre d un projet d ensemble sur l espace d accueil, réhabiliter un village de cabanes comprenant 8 locaux commerciaux et 5 locaux d exploitation et de gestion. La présente consultation concerne 6 lots non attribués lors d'une précédente consultation (marché de travaux SMGDP no20201202).

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Espace d'accueil de la dune rd218 route de biscarrosse 33115 Pyla sur mer

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°4 : Charpente bois couverture bardeaux de bois

Charpente bois couverture bardeaux de bois Pour l essentiel les travaux portent sur :- Travaux de charpente déconstruction reconstruction des cabanes,- Travaux de charpente construction d une cabane neuve- Travaux d extension de cabanes existantes- Travaux de charpente construction des pergolas- Travaux de couverture bardeaux de bois

Lot n°6 : Menuiserie extérieure bois

Menuiserie extérieure bois avec réalisation et pose d'huisserie bois (châssis fixe, ouvrant, portes, vitrages, volets...)

Lot n°7 : Menuiserie intérieure bois

Menuiserie intérieure bois (menuiseries bois, vitrage, feuillures et pièces d'appuis, joints d'étanchéité, quincaillerie, volet roulant, blocs portes, panneaux mélaminés, mobilier sanitaire, parquets collés...)

Lot n°8 : Plâtrerie isolation

Plâtrerie isolation (doublage thermique, cloisons de distributions courantes, isolation faux plafond, pose de plaques de plâtre, habillage des retombées et soffites...)

Lot n°10 : peinture

Peinture ( peinture glycérophtalique sur les ouvrages bois intérieurs et métalliques, vernis, laque alimentaire, lasure ignifuge...)

Lot n°14 : Paysage Charpente et menuiserie en bois - mobilier.

Paysage Charpente et menuiserie en bois - mobilier.Les travaux consistent en :Préparation de chantier : Installation et repliement de chantier au prorata des lots 1,2 et 3, Implantation desouvrages et Plans d'exécutionRéalisation et pose de la structure primaire et secondaire des terrasses en boisRéalisation et pose d un deck bois en lames parallèlesRéalisation et pose d un deck bois en chevronsRéalisation et pose de deux escaliers en boisRéalisation et pose des lisses bois et garde corps en métalRéalisation et pose de clous podotactiles au niveau des emmarchementsRéalisation des peintures sur les contre-marchesRéalisation et pose de main courante en boisRéalisation et pose d un portillon en boisRéalisation et pose de banc linéaire type 1,2 et 3Réalisation et pose de banc circulaireRéalisation et pose de trappes d accès technique sur les terrasses en boisRéalisation et pose de rails inox de guidage pmr sur platelage bois

Caractéristiques principales :

Marché SMGDP no20210402 relatif aux travaux pour la réhabilitation d'un village de cabanes sur le Grand Site de la Dune du Pilat

Quantité ou étendue :

Le présent marché est décomposé en 6 lots (numérotation basée sur l'ancien marché alloti) :- Lot no4 : Charpente bois - couverture bardeaux de bois ;- Lot no6 : Menuiserie extérieure bois ;- Lot no7 : Menuiserie intérieure bois ;- Lot no8 : Plâtrerie isolation ;- Lot no10 : Peinture ;- Lot no14 : Paysage - Charpente et menuiserie en bois - mobilier.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

25/05/2021 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

90 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Conditions de participations :

Seront éliminés :- Les dossiers reçus après la date et l'heure limites de dépôt ;- Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l'article R. 2144-7 du Code de la Commande Publique ; et notamment les candidatures incomplètes, ne présentant pas les documents énoncés à l'article 3 du règlement de consultation, y compris dans l'hypothèse d'une réclamation par le pouvoir adjudicateur ;- Les candidats dont les garanties professionnelles, techniques et financières sont jugées insuffisantes au regard des références et de la qualité exigée, des moyens humains et techniques et des garanties financières.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :

Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat ; Adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise ;

Tribunal administratif de Bordeaux ; 9 rue tastet 33063 Bordeaux ; Tél. : 05-56-99-38-00 ; Adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ ;

Tribunal administratif de Bordeaux ; 9 rue tastet 33063 Bordeaux ; Tél. : 05-56-99-38-00 ; Adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ ;

Tribunal administratif de Bordeaux ; 9 rue tastet CS 33063 Bordeaux ; Tél. : 05-56-99-38-00 ; Adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ ;

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat ; Adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise ;

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

Adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise ;

Références complètes :

Avis n°21-57210

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 33, 40
Annonce No 21-57210
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Synd. mixte de la Grande Dune du Pilat.
Correspondant : Mme le yondre Nathalie, Présidente, aire d'accueil de la dune route de biscarrosse 33115 Pyla-sur-Mer, tél. : 07-85-09-32-76, courriel : contact ladunedupilat.com adresse internet : https://www.ladunedupilat.com/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise .

Objet du marché : le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, établissement public gestionnaire du Grand Site de la Dune du Pilat, souhaite, dans le cadre d un projet d ensemble sur l espace d accueil, réhabiliter un village de cabanes comprenant 8 locaux commerciaux et 5 locaux d exploitation et de gestion. La présente consultation concerne 6 lots non attribués lors d'une précédente consultation (marché de travaux SMGDP no20201202).
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45320000
45410000
45420000
44115800.
Lieu d'exécution : espace d'accueil de la dune rd218 route de biscarrosse, 33115 Pyla-sur-Mer.
Code NUTS : -FRI12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

marché SMGDP no20210402 relatif aux travaux pour la réhabilitation d'un village de cabanes sur le Grand Site de la Dune du Pilat
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché est décomposé en 6 lots (numérotation basée sur l'ancien marché alloti) :
- lot no4 : Charpente bois - couverture bardeaux de bois ;
- lot no6 : Menuiserie extérieure bois ;
- lot no7 : Menuiserie intérieure bois ;
- lot no8 : Plâtrerie isolation ;
- lot no10 : Peinture ;
- lot no14 : Paysage - charpente et menuiserie en bois - mobilier.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 30 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r octobre 2021.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de candidature sous la forme de groupement, l'offre précisera le nom du mandataire désigné qui représente l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis de la personne responsable du marché.
en cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : seront éliminés :
- les dossiers reçus après la date et l'heure limites de dépôt ;
- les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l'article R. 2144-7 du Code de la Commande Publique ; et notamment les candidatures incomplètes, ne présentant pas les documents énoncés à l'article 3 du règlement de consultation, y compris dans l'hypothèse d'une réclamation par le pouvoir adjudicateur ;
- les candidats dont les garanties professionnelles, techniques et financières sont jugées insuffisantes au regard des références et de la qualité exigée, des moyens humains et techniques et des garanties financières.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : document à produire par tous les candidats dans leur dossier de candidature :- une indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public.Document à produire par l'attributaire avant la signature et la notification du marché public : - une attestation d'assurance au titre de la responsabilité professionnelle.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 mai 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SMGDP20210402.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 avril 2021.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat.
adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat.
adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue tastet 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ .

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue tastet 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue tastet CS 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ .

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 4. - charpente bois couverture bardeaux de bois.
Charpente bois couverture bardeaux de bois
Pour l essentiel les travaux portent sur :
- travaux de charpente déconstruction reconstruction des cabanes,
- travaux de charpente construction d une cabane neuve
- travaux d extension de cabanes existantes
- travaux de charpente construction des pergolas
- travaux de couverture bardeaux de bois
C.P.V. - Objet principal : 45261100
Objets supplémentaires : 45261210
44142000
45261000.
Mots descripteurs : Charpente, Isolation, Menuiserie, Peinture (travaux)

Lot(s) 6. - menuiserie extérieure bois.
Menuiserie extérieure bois avec réalisation et pose d'huisserie bois (châssis fixe, ouvrant, portes, vitrages, volets...)
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Charpente, Isolation, Menuiserie, Peinture (travaux)

Lot(s) 7. - menuiserie intérieure bois.
Menuiserie intérieure bois (menuiseries bois, vitrage, feuillures et pièces d'appuis, joints d'étanchéité, quincaillerie, volet roulant, blocs portes, panneaux mélaminés, mobilier sanitaire, parquets collés...)
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Charpente, Isolation, Menuiserie, Peinture (travaux)

Lot(s) 8. - plâtrerie isolation.
Plâtrerie isolation (doublage thermique, cloisons de distributions courantes, isolation faux plafond, pose de plaques de plâtre, habillage des retombées et soffites...)
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45410000
45320000.
Mots descripteurs : Charpente, Isolation, Menuiserie, Peinture (travaux)

Lot(s) 10. - peinture.
Peinture ( peinture glycérophtalique sur les ouvrages bois intérieurs et métalliques, vernis, laque alimentaire, lasure ignifuge...)
C.P.V. - Objet principal : 45442100
Objets supplémentaires : 44810000.
Mots descripteurs : Charpente, Isolation, Menuiserie, Peinture (travaux)

Lot(s) 14. - paysage Charpente et menuiserie en bois - mobilier.
Paysage Charpente et menuiserie en bois - mobilier.
les travaux consistent en :
Préparation de chantier : Installation et repliement de chantier au prorata des lots 1,2 et 3, Implantation des
ouvrages et Plans d'exécution
réalisation et pose de la structure primaire et secondaire des terrasses en bois
réalisation et pose d un deck bois en lames parallèles
réalisation et pose d un deck bois en chevrons
réalisation et pose de deux escaliers en bois
réalisation et pose des lisses bois et garde corps en métal
réalisation et pose de clous podotactiles au niveau des emmarchements
réalisation des peintures sur les contre-marches
réalisation et pose de main courante en bois
réalisation et pose d un portillon en bois
réalisation et pose de banc linéaire type 1,2 et 3
réalisation et pose de banc circulaire
réalisation et pose de trappes d accès technique sur les terrasses en bois
réalisation et pose de rails inox de guidage pmr sur platelage bois
C.P.V. - Objet principal : 45420000
Objets supplémentaires : 39100000
39142000.
Mots descripteurs : Charpente, Isolation, Menuiserie, Peinture (travaux)