Objet du marché : travaux de réfection des laveries des restaurants universitaires Richter et Triolet.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ13.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

les prestations, objet du présent marché, concernent les travaux de réfection des laveries des restaurants universitaires Richter et Triolet.
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 de l'ordonnance n^o 2018-1074 du 26.11.18 portant partie législative du Code de la commande publique et R. 2123-1 à R. 2123-7 du décret n^o2018-1075 du 03.12.18 portant partie réglementaire du code de la commande publique.
le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 11 semaines, période de préparation incluse (durée : 4 semaines).
le début d'exécution du marché part de sa date de notification.
Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
la date prévisionnelle de début effectif des travaux est fixée au mois de juillet 2021
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de réfection des laveries des restaurants universitaires Richter et Triolet.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le présent marché fait l'objet d'une variante obligatoire pour le lot 2 :
- variante obligatoire n^o1 : Reprise d'étanchéité circulable existante
L'Absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet.
Les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 juillet 2021.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché sera constituée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix global forfaitaire.
une avance de 10% sera accordée dans les conditions prévues au contrat.
modalités de règlement des comptes : conformément au Ccag-Travaux - voir Ccap
Délai global de paiement : 30 jours
intérêts moratoires : application du décret n^o2013-269 du 29 mars 2013.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire (ou groupement solidaire).
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : dossier candidature- une lettre de candidature (formulaire dc1)- une déclaration du candidat (formulaire dc2)i.les renseignements concernant la situation juridique de l'opérateur économique- la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire.- Un extrait kbis de moins de 3 mois.- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.5212-11 du CodeDu travail.-déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions desoumissionner.- La (les) personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d'engager le candidat individuel ou le membre dugroupement : (indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne.)joindre en annexe un justificatif (pouvoir) prouvant l'habilitation de la personne signataire à engager le candidat,ii.les renseignements concernant la capacité et les garanties professionnelles, techniques et financières del'opérateur économique,- une liste des principales références clients au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la dateet le destinataire public ou privé : fournir des attestations du destinataire ou, à défaut, une déclaration ducandidat.- Une description de l'entreprise (effectifs, personnel d'encadrement, moyens techniques...)- une attestation d'assurance responsabilité civileles candidats retenus fourniront les certificats fiscaux et sociaux et une attestation d'assurance enresponsabilité décennale dans un délai de 5 jours suivant la demande du Crous.Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques surlesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cetopérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 avril 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21 036-040.

Renseignements complémentaires : la négociation est prévue mais le CROUS se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, en application de l'article R. 2161.17 du Code de la commande publique.
la visite du site est obligatoire et les candidats devront joindre à leur offre l'attestation de visite correspondante.
La visite obligatoire pour le restaurant universitaire Richter est fixée au lundi 12 avril 2021 à 10 heures sur site.
contact :
Sandrine DI Stefano
Directrice du Centre Sud-R.U Richter
80 Rue Brumaire
34000 Montpellier
04 67 15 84 47 / 06 84 51 75 27
la visite obligatoire pour le restaurant universitaire Triolet est fixée au mardi 13 avril 2021 à 14 heures sur site.
contact :
Mme Laurence Maille
Directrice du Site Triolet Restauration
1061 rue du professeur J. Anglada
34090 Montpellier
04 67 63 50 16 / 06 81 37 76 89.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 mars 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : Greffe.ta-montpellier juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-10.

Renseignements relatifs aux lots :