Avis No 21-18809

publié le 10/02/2021

Date limite de réponse : 10/03/2021

Dépt. : 62 Ville d'avion

Critères environnementaux Critères sociaux

Travaux de voirie à la cité constant lequeux à avion

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Ville d'Avion

A l'attention de :

le Maire d'Avion

Adresse :

Place Jacques Duclos 62210 Avion

Téléphone : 03-21-79-44-99

Courriel :

marchespublics ville-avion.fr

Objet du marché :

Travaux de voirie à la Cité Constant Lequeux à Avion

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Caractéristiques principales :

Ces travaux seront exécutés en accompagnement des travaux d'assainissement et d'eau potable réalisés par la Communauté d'Agglomération de Lens/Liévin (CALL).La durée du marché est de 24 mois à compter de la notification. Cette durée comprend notamment la période de préparation ainsi que la garantie de parfait achèvement.Point de départ du délai : Ordre de service prescrivant le démarrage des travaux pour un délai de 3 mois échelonnés sur 6 mois.Le délai d'exécution des travaux sera précédé d'un délai de 1 mois de préparation de chantier à compter de l'ordre en prescrivant le démarrage.La réunion de préparation du chantier avec toutes les entreprises (CALL et Ville) sera programmée fin avril 2021.

Quantité ou étendue :

Marché ordinaire estimé à 350 000 euro HT

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

10/03/2021 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • Valeur technique : 50 % -
  • Prix : 40 % -
  • Performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté : 10 % -

Conditions de participations :

La candidature des plis parvenus dans les délais sera analysée afin de vérifier l'aptitude de l'opérateur économique à exercer l'activité, sa capacité économique et financière et ses capacités techniques et professionnelles.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Dès l'ouverture de la salle, les entreprises pourront télécharger les documents de cette consultation et répondre par voie électronique sur la plateforme achatpublic à partir de l'adresse suivante :https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyNjQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_36OcoGJRWS%26v%3D1%26selected%3D0

date limite d'obtention :

10/03/2021

Tribunal Administratif ; 5 rue Geoffroy St Hilaire 59014 Lille ;

Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ; 1 rue du Préfet Erignac 54038 Nancy ;

Tribunal Administratif ; 5 rue Geoffroy St Hilaire 59014 Lille ;

Références complètes :

Avis n°21-18809

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 62
Annonce No 21-18809
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Avion.
Correspondant : le maire d'avion, place Jacques Duclos 62210 Avion, tél. : 03-21-79-44-99, courriel : marchespublics ville-avion.fr.

Objet du marché : travaux de voirie à la Cité Constant Lequeux à Avion.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45233140.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRE12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

ces travaux seront exécutés en accompagnement des travaux d'assainissement et d'eau potable réalisés par la Communauté d'agglomération de Lens/Liévin (call).

La durée du marché est de 24 mois à compter de la notification. Cette durée comprend notamment la période de préparation ainsi que la garantie de parfait achèvement.

Point de départ du délai : Ordre de service prescrivant le démarrage des travaux pour un délai de 3 mois échelonnés sur 6 mois.

Le délai d'exécution des travaux sera précédé d'un délai de 1 mois de préparation de chantier à compter de l'ordre en prescrivant le démarrage.

La réunion de préparation du chantier avec toutes les entreprises (CALL et Ville) sera programmée fin avril 2021
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché ordinaire estimé à 350 000 euros (H.T.).
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r mai 2021.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : la candidature des plis parvenus dans les délais sera analysée afin de vérifier l'aptitude de l'opérateur économique à exercer l'activité, sa capacité économique et financière et ses capacités techniques et professionnelles.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique : 50 %;
- prix : 40 %;
- performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 mars 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 01/10022021.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Dès l'ouverture de la salle, les entreprises pourront télécharger les documents de cette consultation et répondre par voie électronique sur la plateforme achatpublic à partir de l'adresse suivante :
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bWFyY2hlc3B1YmxpY3NAdmlsbGUtYXZpb24uZnJ8VlJDMTIyNjQ5Mw%3D%3D/www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2021_36OcoGJRWS%26v%3D1%26selected%3D0.
Date limite d'obtention : 10 mars 2021, à 12 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 février 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 5 rue Geoffroy St Hilaire 59014 Lille.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 1 rue du Préfet Erignac 54038 Nancy.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif 5 rue Geoffroy St Hilaire 59014 Lille.