Objet du marché : marché de travaux pour la démolition des ouvrages et constructions présents sur les parcelles 213-214 dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain d'alès - secteur Faubourg du Soleil.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45111100
Objets supplémentaires : 45262660.
Lieu d'exécution : faubourg du Soleil, 30100 Alès.
Code NUTS : -FRJ12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux pour la démolition des ouvrages et constructions présents sur les parcelles 213-214 dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain d'alès - secteur Faubourg du Soleil.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : le titulaire peut fournir une garantie à première demande remplaçant l'application de la retenue de garantie.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique : 60 %;
- prix de la prestation : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 décembre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SPL 029.11 à 029.12.

Renseignements complémentaires : le DCE est dématérialisé sur le site www.achatpublic.com. Les
Conditions de remises des offres sont fixées dans le règlement de la consultation. Le maître d'ouvrage se
réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article r.2122-7 du code de
la commande publique, des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à
celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni
mise en concurrence. La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut
dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché. Pour obtenir tous renseignements
complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire
parvenir avant le lundi 13 décembre 2021 à 17 heures une demande via le profil d'acheteur de la spl ales
cevennes de la plateforme www.achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 novembre 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nimes 16 avenue Feuchères - cs 88010 30941 Nimes Cedex 9, tél. : 04-66-27-37-00, courriel : Greffe.ta-nimes juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :