Avis No 21-134227

publié le 07/10/2021

Date limite de réponse : 16/11/2021

Dépt. : 56 Lorient agglomeration

Développement de centrales photovoltaïques sur divers sites

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Lorient Agglomération

A l'attention de :

M. LOHER Fabrice, Président

Adresse :

Maison de l'Agglomération - Esplanade du Péristyle - CS 20001 56314 Lorient cédex

Téléphone : 02-90-74-71-95

Courriel :

commande-publique agglo-lorient.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

https://www.lorient-agglo.bzh

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marches.megalis.bretagne.bzh

Objet du marché :

Développement de centrales photovoltaïques sur divers sites

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Territoire de Lorient Agglomération

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 :

Photovoltaïque (intégrant les installations photovoltaïques, les structures au sol et les clôtures, les sur-structures et les structures en toiture)

Lot n°2 :

Trackers photovoltaïques

Lot n°3 :

Structure ombrière de parking

Caractéristiques principales :

Réalisation de plusieurs installations de production photovoltaïque pour une puissance cumulée de 583 kWc. Les installations seront au sol, en toiture et sur structures métalliques de type Ombrières.

Quantité ou étendue :

Développement de centrales photovoltaïques sur divers sites

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

16/11/2021 à 17h00

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 60 % -
  • Prix apprécié au vu du montant global de la DPGF : 40 % -

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :

Adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=153815&orgAcronyme=a2e ;

Tribunal administratif de Rennes ; 3 Contour de la Motte 35044 Rennes cédex ; Tél. : 02-23-21-28-28 ; Courriel : greffe.tarennes juradm.fr

Tribunal administratif de Rennes ; 3 Contour de la Motte 35044 Rennes cédex ; Tél. : 02-23-21-28-28 ; Courriel : greffe.tarennes juradm.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=153815&orgAcronyme=a2e ;

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

Adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=153815&orgAcronyme=a2e ;

Références complètes :

Avis n°21-134227

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 56
Annonce No 21-134227
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lorient Agglomération.
Correspondant : M. Loher Fabrice, Président, maison de l'agglomération - esplanade du Péristyle - cS 20001 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-90-74-71-95, courriel : Commande-publique agglo-lorient.fr adresse internet : https://www.lorient-agglo.bzh .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches.megalis.bretagne.bzh .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : développement de centrales photovoltaïques sur divers sites.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45261215.
Lieu d'exécution : territoire de Lorient Agglomération.

Caractéristiques principales :

réalisation de plusieurs installations de production photovoltaïque pour une puissance cumulée de
583 kwc. Les installations seront au sol, en toiture et sur structures métalliques de type Ombrières
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : développement de centrales photovoltaïques sur divers sites.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % (T.T.C.) sera exercée sur les acomptes. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le projet est financé par Lorient Agglomération, le FEDER (Fonds européen de développement régional) et la DSIL (Dotation de soutien à l'investissement local).
le délai de paiement est de 30 jours.
une avance peut être accordée au titulaire suivant les dispositions indiquées au CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint (avec mandataire solidaire) ou solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les documents à produire sont listés dans le règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 60 %;
- prix apprécié au vu du montant global de la dpgf : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 novembre 2021, à 17 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21136-21138.

Renseignements complémentaires : les opérateurs économiques doivent déposer leur offre par voie électronique sur le profil acheteur de Lorient agglomération.
la durée prévisionnelle des marchés est de 18 mois à compter de la date de notification du marché.
le délai d'exécution pour les lots 1 et 2 est de 12 mois y compris la période de préparation de chantier de 2 mois à compter de la date de notification du marché.
le délai d'exécution pour le lot 3 débute à compter de la date de notification du marché y compris la période de préparation de chantier qui sera de 1 mois et devra s'achever début avril 2022.
date prévisionnelle de démarrage des travaux : Janvier 2022
les variantes sont autorisées et précisées au règlement de consultation.
une prestation supplémentaire éventuelle (Pse) est obligatoire pour le lot 1 et concerne l'acquisition d'un robot de nettoyage.
une visite sur sites est obligatoire. Les conditions de réalisation sont indiquées dans le règlement de consultation.
détail des sous-critères de la valeur technique :
1 - la conception des installations, le niveau de production et l'évolution du matériel dans le temps : 25 %
2 - la note organisationnelle décrivant la méthodologie d'intervention, les moyens humains et matériels : 25 %
3 - la pertinence du calendrier prévisionnel d'exécution : 25 %
4 - les types, les rendements, la description du matériel avec visuel à l'appui : 25 %.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 octobre 2021.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=153815&orgAcronyme=a2e .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=153815&orgAcronyme=a2e .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=153815&orgAcronyme=a2e .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : Greffe.tarennes juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : Greffe.tarennes juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. -
Photovoltaïque (intégrant les installations photovoltaïques, les structures au sol et les clôtures, les sur-structures et les structures en toiture)
C.P.V. - Objet principal : 45261215.
Mots descripteurs : Photovoltaïque

Lot(s) 2. -
Trackers photovoltaïques
C.P.V. - Objet principal : 45261215.
Mots descripteurs : Photovoltaïque

Lot(s) 3. -
Structure ombrière de parking
C.P.V. - Objet principal : 45261215.
Mots descripteurs : Photovoltaïque