Avis No 21-132289

publié le 04/10/2021

Date limite de réponse : 09/11/2021

Dépt. : 64 Mairie de bayonne

Divers petits travaux de voirie 2022 2024 - Accord-cadre bons de commande

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

MAIRIE DE BAYONNE

A l'attention de :

M. Bayonne Jean-René Etchegaray, Maire

Adresse :

1 av marechal leclerc 64100 Bayonne

Téléphone : 05-59-46-61-63

Point(s) de contact :

Service marchés publics

Courriel :

marches bayonne.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=570369&orgAcronyme=i0r64

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=570369&orgAcronyme=i0r64

Objet du marché :

Divers petits travaux de voirie 2022 2024 - Accord-cadre bons de commande

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Caractéristiques principales :

Réalisation de petits chantiers de voirie, réseaux divers, maçonnerie, signalisation.Les interventions concerneront des périmètres réduits de voirie, d'espaces publics, de terrains de sports, des aires de jeux et cours d'école. Ces chantiers pourront porter sur les prestations énumérées ci-après : sondages et investigations préalables, travaux préparatoires de démolition, extension et modifications de réseaux, mise aux normes de trottoirs, quais bus et passages piétons, modifications de signalisation, pour aménagements cyclables notamment, adaptation de carrefours, reprise ponctuelle de revêtements, pose de mobilier urbain, petits travaux de maçonnerie..

Quantité ou étendue :

Divers petits travaux de voirie 2022 2024 - Accord-cadre bons de commande

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

09/11/2021 à 15h00

Tribunal Administratif de Pau ; Villa Noulibos 50 Cours Lyautey 64010 Pau ; Tél. : 05-59-84-94-40 ; Fax : 05-59-02-49-93 ; Courriel : greffe.ta-pau juradm.fr Adresse internet : http://pau.tribunal-administratif.fr ;

Tribunal Administratif de Pau ; Villa Noulibos 50 Cours Lyautey 64010 Pau ; Tél. : 05-59-84-94-40 ; Fax : 05-59-02-49-93 ; Courriel : greffe.ta-pau juradm.fr Adresse internet : http://pau.tribunal-administratif.fr ;

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=570369&orgAcronyme=i0r64 ;

Références complètes :

Avis n°21-132289

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 64
Annonce No 21-132289
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE BAYONNE.
Correspondant : M. Bayonne Jean-René Etchegaray, Maire, 1 av marechal leclerc 64100 Bayonne, tél. : 05-59-46-61-63, courriel : marches bayonne.fr adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=570369&orgAcronyme=i0r64 .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=570369&orgAcronyme=i0r64 .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : divers petits travaux de voirie 2022 2024 - accord-Cadre bons de commande.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45233142.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRI15.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

réalisation de petits chantiers de voirie, réseaux divers, maçonnerie, signalisation.
les interventions concerneront des périmètres réduits de voirie, d'espaces publics, de terrains de sports, des aires de jeux et cours d'école.
Ces chantiers pourront porter sur les prestations énumérées ci-après : sondages et investigations préalables, travaux préparatoires de démolition, extension et modifications de réseaux, mise aux normes de trottoirs, quais bus et passages piétons, modifications de signalisation, pour aménagements cyclables notamment, adaptation de carrefours, reprise ponctuelle de revêtements, pose de mobilier urbain, petits travaux de maçonnerie.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : divers petits travaux de voirie 2022 2024 - accord-Cadre bons de commande.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 novembre 2021, à 15 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DIEP21_07.

Renseignements complémentaires : l'accord-cadre est reconductible deux fois pour des périodes d'un an.
" En application des dispositions de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique, l'exécution du marché comporte une clause sociale obligatoire d'insertion par l'activité économique ".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 octobre 2021.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=570369&orgAcronyme=i0r64 .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau villa Noulibos 50 Cours Lyautey 64010 Pau, tél. : 05-59-84-94-40, courriel : greffe.ta-pau juradm.fr, télécopieur : 05-59-02-49-93 adresse internet : http://pau.tribunal-administratif.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Pau villa Noulibos 50 Cours Lyautey 64010 Pau, tél. : 05-59-84-94-40, courriel : greffe.ta-pau juradm.fr, télécopieur : 05-59-02-49-93 adresse internet : http://pau.tribunal-administratif.fr .