Avis No 21-129405

publié le 28/09/2021

Date limite de réponse : 21/10/2021

Dépt. : 59 Ville de dunkerque

Critères environnementaux

Mise en place d'une pompe à chaleur géothermique sur champ de sondes au château Coquelle

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Ville de Dunkerque

A l'attention de :

Direction de la commande publique

Adresse :

Place Charles Valentin 59386 Dunkerque

Téléphone : (+33) 3-28-26-28-72
Télécopieur : (+33) 3-28-26-24-20

Courriel :

marches.publics ville-dunkerque.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.ville-dunkerque.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marches-securises.fr

Objet du marché :

Mise en place d'une pompe à chaleur géothermique sur champ de sondes au château Coquelle

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Chateau Coquelle - rue de Belfort 59240 Dunkerque

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 : Travaux de rénovation des installations de chauffage avec mise en place d'une production de chaleur géothermique

Travaux de rénovation des installations de chauffage avec mise en place d'une production de chaleur géothermique.

Lot n°2 : Travaux de réalisation d'un champ de sondes géothermiques verticales et raccordements horizontaux.

Travaux de réalisation d'un champ de sondes géothermiques verticales et raccordements horizontaux.

Caractéristiques principales :

Le présent marché a pour objet l'exécution de travaux de mise en place d'une pompe à chaleur géothermique sur champ de sonde au Château Coquelle. Lot no 01 : travaux de rénovation des installations de chauffage avec mise en place d'une production de chaleur géothermique. Lot no 02 : réalisation d'un champ de sondes géothermiques verticales et raccordements horizontaux.

Quantité ou étendue :

Mise en place d'une pompe à chaleur géothermique sur champ de sondes au château Coquelle

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

21/10/2021 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :

Ville de Dunkerque ; Place Charles ValentinBP 6537 59386 Dunkerque ; Tél. : (+33) 3-28-26-28-72 ; Courriel : marches.publics ville-dunkerque.fr Adresse internet : http://www.ville-dunkerque.fr ;

Tribunal administratif de Lille ; 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille ; Tél. : (+33) 3-59-54-23-42 ; Fax : (+33) 3-59-54-24-24 ; Courriel : greffe.ta-lille juradm.fr Adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr ;

Références complètes :

Avis n°21-129405

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59
Annonce No 21-129405
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Dunkerque.
Correspondant : Direction de la commande publique, place Charles Valentin 59386 Dunkerque, tél. : (+33) 3-28-26-28-72, télécopieur : (+33) 3-28-26-24-20, courriel : marches.publics ville-dunkerque.fr adresse internet : http://www.ville-dunkerque.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : mise en place d'une pompe à chaleur géothermique sur champ de sondes au château Coquelle.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45331000.
Lieu d'exécution : chateau Coquelle - rue de Belfort, 59240 Dunkerque.
Code NUTS : -FRE11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

le présent marché a pour objet l'exécution de travaux de mise en place d'une pompe à chaleur géothermique sur champ de sonde au Château Coquelle.
Lot no 01 : travaux de rénovation des installations de chauffage avec mise en place d'une production de chaleur géothermique.
Lot no 02 : réalisation d'un champ de sondes géothermiques verticales et raccordements horizontaux
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mise en place d'une pompe à chaleur géothermique sur champ de sondes au château Coquelle.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : 2 PSE au lot 2 :
Pse 1 : fourniture en énergie
pse 2 : fourniture en eau.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r décembre 2021 et jusqu'au 30 septembre 2022.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 octobre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021B198-199.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 septembre 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de Dunkerque.
place Charles Valentin
B.P. 6537, 59386 Dunkerque, , tél. : (+33) 3-28-26-28-72, , courriel : marches.publics ville-dunkerque.fr, adresse internet : http://www.ville-dunkerque.fr .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille, tél. : (+33) 3-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille juradm.fr, télécopieur : (+33) 3-59-54-24-24 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr .

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. - travaux de rénovation des installations de chauffage avec mise en place d'une production de chaleur géothermique.
Travaux de rénovation des installations de chauffage avec mise en place d'une production de chaleur géothermique
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Géothermie

Lot(s) 2. - travaux de réalisation d'un champ de sondes géothermiques verticales et raccordements horizontaux.
Travaux de réalisation d'un champ de sondes géothermiques verticales et raccordements horizontaux
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Géothermie