Avis No 21-119913

publié le 07/09/2021

Date limite de réponse : 29/09/2021

Dépt. : 42 Ville de saint-etienne

Travaux d'isolation extérieure revêtue d'un bardage bois

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Ville de Saint-Etienne

A l'attention de :

Le Maire

Adresse :

Hôtel de ville BP 503 42007 Saint Etienne

Téléphone : 04-77-48-78-07

Courriel :

marchespublics saint-etienne.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.saint-etienne.fr/

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.saint-etienne.fr

Objet du marché :

Travaux d'isolation extérieure revêtue d'un bardage bois

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 :

école Montaud

Lot n°2 :

école Vittone

Caractéristiques principales :

Le présent marché à procédure adaptée ouvert est soumis aux dispositions de l'articleR. 2123-1 1° du code de la commande publique en raison de son montant.Les travaux sont répartis en 2 lots : école Montaud et école Vittone

Quantité ou étendue :

Pour le lot no 1 école Montaud : Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 8 semaines.Pour le lot no 2 école Vittone : Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 5 semaines.La préparation de chantier s'étendra de la date de notification (prévue fin octobre 2021) à la date prévisionnelle de démarrage de chantier qui est prévue en décembre 2021. La durée du marché est fixée à compter de la date de notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

29/09/2021 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

180 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 55 % -
  • Prix : 45 % -

Situation propre :

- une lettre de candidature dont les éléments sont repris dans le formulaire DC1OU - une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande publique ET qu'il est en en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (DC1).Si le candidat est en redressement judiciaire : copie du ou des jugements prononcés

Capacité économique et financière - références requises :

- la déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché public réalisées au cours des trois derniers exercices (DC2), ou extrait Kbis pour les entreprises nouvellement créées.

Référence professionnelle et/ou capacité technique - références requises :

- moyens techniques (locaux, agences, matériels, véhicules) et humains (DC2)- références sur les 5 dernières années de travaux de même nature que ceux du présent marché avec, pour les plus importants des attestations de bonne exécution (DC 2).- certificats de qualifications professionnelles : preuve de la capacité de l'entreprise apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux)

Tribunal administratif de Lyon ; 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon ; Tél. : 04-78-14-10-10 ; Fax : 04-78-14-10-65 ; Courriel : greffe.ta-lyon juradm.fr Adresse internet : http://www.telerecours.fr ;

Tribunal administratif de Lyon ; 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon ; Tél. : 04-78-14-10-10 ; Fax : 04-78-14-10-65 ; Courriel : greffe.ta-lyon juradm.fr Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr ;

Références complètes :

Avis n°21-119913

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 42
Annonce No 21-119913
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint-Etienne.
Correspondant : le maire, hôtel de ville B.P. 503 42007 Saint-Etienne, tél. : 04-77-48-78-07, courriel : marchespublics saint-etienne.fr adresse internet : http://www.saint-etienne.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.saint-etienne.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'isolation extérieure revêtue d'un bardage bois.
CPV - Objet principal : 45320000
Objets supplémentaires : 45262650.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

le présent marché à procédure adaptée ouvert est soumis aux dispositions de l'article
r. 2123-1 1° du code de la commande publique en raison de son montant.
les travaux sont répartis en 2 lots : école Montaud et école Vittone
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : pour le lot no 1 école Montaud : Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 8 semaines.
pour le lot no 2 école Vittone : Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 5 semaines.
la préparation de chantier s'étendra de la date de notification (prévue fin octobre 2021) à la date prévisionnelle de démarrage de chantier qui est prévue en décembre 2021. La durée du marché est fixée à compter de la date de notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : une avance est prévue;
paiement sous 30 jours suivant les règles de la comptabilité publique;
financement sur le budget de la Ville de Saint-Etienne;
Prix global et forfaitaire, actualisables;
cession et nantissement selon les formes prévues au code de la commande publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : - une lettre de candidature dont les éléments sont repris dans le formulaire Dc1
Ou - une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande publique ET qu'il est en en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (Dc1).
Si le candidat est en redressement judiciaire : copie du ou des jugements prononcés.
Capacité économique et financière - références requises : - la déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché public réalisées au cours des trois derniers exercices (Dc2), ou extrait Kbis pour les entreprises nouvellement créées
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - moyens techniques (locaux, agences, matériels, véhicules) et humains (Dc2)
- références sur les 5 dernières années de travaux de même nature que ceux du présent marché avec, pour les plus importants des attestations de bonne exécution (DC 2).
- certificats de qualifications professionnelles : preuve de la capacité de l'entreprise apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux).

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 55 %;
- prix : 45 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 septembre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21SPAO-130.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.saint-etienne.fr
Criteres d'attributions : Les modalités de notation sont indiquées dans le règlement de la consultation.
une visite obligatoire est prévue sous peine de rejet de l'offre : les modalités sont précisées dans le règlement de la consultation.
s'agissant d'une procédure de type ouverte, les plis devront comporter les pièces relatives à la candidature et les pièces relatives à l'offre. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont:
-garanties et capacités techniques et financières
-capacités professionnelles.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 septembre 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://www.telerecours.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin Cedex 03 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65 adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr .

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. -
École Montaud
C.P.V. - Objet principal : 45320000.
Mots descripteurs : Bardage, Isolation

Lot(s) 2. -
École Vittone
C.P.V. - Objet principal : 45320000.
Mots descripteurs : Bardage, Isolation