Avis No 21-111337

publié le 12/08/2021

Date limite de réponse : 05/10/2021

Dépt. : 972 Mindef/sga/dcsid/did fdf

Critères environnementaux Critères sociaux MPS

Quartier Moutte-Construction de 6 logements 'résidence Ouragan'.

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

MINDEF/SGA/DCSID/DID FdF

A l'attention de :

Mme Celia Aurélie, DID de Fort-de-France

Adresse :

Morne Desaix - BP 614 97261 Fort-de-france cedex

Téléphone : 05-96-39-54-82
Télécopieur : 05-96-39-52-51

Objet du marché :

Quartier Moutte-Construction de 6 logements 'résidence Ouragan'.

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 : Gros-oeuvre y/c installation de chantier

Gros-oeuvre y/c installation de chantier

Lot n°2 : Charpente métallique - Couverture - Etanchéité

Charpente métallique - Couverture - Etanchéité

Lot n°3 : Menuiseries extérieures - Serrureries

Menuiseries extérieures - Serrureries

Lot n°4 : Menuiseries intérieures - Cloisons - Plafonds - Agencements

Menuiseries intérieures - Cloisons - Plafonds - Agencements

Lot n°5 : Revêtements de sols, murs et parements

Revêtements de sols, murs et parements

Lot n°6 : Plomberie - Ventilation - ECS

Plomberie - Ventilation - ECS

Lot n°7 : Electricité

Electricité

Lot n°8 : Peinture intérieure / extérieure

Peinture intérieure / extérieure

Lot n°9 : Ascenseur

Ascenseur

Lot n°10 : VRD et aménagements extérieurs

VRD et aménagements extérieurs

Caractéristiques principales :

Martinique (972)-Fort-de-France-Quartier Moutte-Construction de 6 logements 'résidence Ouragan'.

Quantité ou étendue :

Quartier Moutte-Construction de 6 logements 'résidence Ouragan'.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

05/10/2021 à 18h00

Délai minimum de validité des offres :

180 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • Prix des prestations : 70 % -
  • Valeur technique : 30 % -

Tribunal Administratif de Fort-de-France ; 12 rue du citronnier - Plateau Fofo - CS 17103 97271 Schoelcher cedex ; Tél. : 05-96-71-66-67 ; Fax : 05-96-63-10-08 ; Courriel : greffe.ta-fort-de-france juradm.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=810121&orgAcronyme=g7h ;

Références complètes :

Avis n°21-111337

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 972
Annonce No 21-111337
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MINDEF/SGA/DCSID/DID FdF.
Correspondant : Mme Celia Aurélie, DID de Fort-De-France, morne Desaix - B.P. 614 97261 Fort-de-France Cedex, tél. : 05-96-39-54-82, télécopieur : 05-96-39-52-51.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.

Objet du marché : quartier Moutte-Construction de 6 logements "résidence Ouragan".
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45211340.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

martinique (972)-fort-de-france-quartier Moutte-Construction de 6 logements "résidence Ouragan"
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : quartier Moutte-Construction de 6 logements "résidence Ouragan".
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : modalités de financement et de paiement : Crédits du Ministère des armées
Le délai de paiement des acomptes et du solde est de 30 jours
les prix sont révisables.
une avance de 5% est versée au titulaire, sauf refus exprimé par celui-ci, lorsque le montant initial du bon de commande est supérieur à 50 000 euro(s) (H.T.) et que le délai d'exécution du bon de commande est supérieur à 2 mois. Une avance de 20% du montant initial du bon de commande est versée si l'attributaire est une PME.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : a) Forme juridique que devra revêtir l'attributaire du marché
pour le lot no1 : Le marché sera attribué à une entreprise générale ou à un groupement d'entreprises spécialisées ayant des qualifications particulières ou des références similaires à présenter en fonction de l'objet du marché.
Pour les lots no2 à 10 : Les marchés seront attribués à des entreprises spécialisée ou à un groupement d'entreprises spécialisées ayant des qualifications particulières ou des références similaires à présenter en fonction de l'objet du marché.
En cas de groupement conjoint, l'un des opérateurs économiques membre du groupement est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire solidaire, il représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 70 %;
- valeur technique : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 octobre 2021, à 18 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : P21015A024.

Renseignements complémentaires : les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus au 0596 39 54 82 / 52 71 / 52 50 / 52 64
Les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus au 0596 60 90 22 ou anonymgraph2 orange.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 août 2021.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=810121&orgAcronyme=g7h .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Fort-de-France 12 rue du citronnier - plateau Fofo - cS 17103 97271 Schoelcher Cedex, tél. : 05-96-71-66-67, courriel : Greffe.ta-fort-de-France juradm.fr, télécopieur : 05-96-63-10-08.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. - gros-œuvre y/c installation de chantier.
Gros-œuvre y/c installation de chantier
C.P.V. - Objet principal : 45211340.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 2. - charpente métallique - couverture - etanchéité.
Charpente métallique - couverture - etanchéité
C.P.V. - Objet principal : 45211340.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 3. - menuiseries extérieures - serrureries.
Menuiseries extérieures - serrureries
C.P.V. - Objet principal : 45211340.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 4. - menuiseries intérieures - cloisons - plafonds - agencements.
Menuiseries intérieures - cloisons - plafonds - agencements
C.P.V. - Objet principal : 45211340.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 5. - revêtements de sols, murs et parements.
Revêtements de sols, murs et parements
C.P.V. - Objet principal : 45211340.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 6. - plomberie - ventilation - eCS.
Plomberie - ventilation - eCS
C.P.V. - Objet principal : 45211340.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 7. - electricité.
Electricité
C.P.V. - Objet principal : 45211340.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 8. - peinture intérieure / extérieure.
Peinture intérieure / extérieure
C.P.V. - Objet principal : 45211340.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 9. - ascenseur.
Ascenseur
C.P.V. - Objet principal : 45211340.
Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lot(s) 10. - vrd et aménagements extérieurs.
vrd et aménagements extérieurs
C.P.V. - Objet principal : 45211340.
Mots descripteurs : Tous corps d'état