Objet du marché : travaux de préservation de la Grande Plage - 56680 Gâvres
Implantation d'épis hydrauliques en rondins de bois.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45243400.
Lieu d'exécution : grande Plage, 56680 Gâvres.
Code NUTS : -FRH04.

Caractéristiques principales :

travaux préliminaires
- etude et préparation du chantier,
- mise en place des installations de chantier,
- amenée et repli du matériel nécessaire aux travaux,
- balisage du chantier,
- aménagements nécessaires pour assurer la circulation des véhicules et des piétons dans les conditions de sécurité,
- installation des repères de références topographiques,
- entretien et propreté des zones chantiers et de la zone de stockage du matériel.
travaux de génie civil
- fourniture de pieux bois, diam. 300 mm, longueur 5 m, classe 4,
- implantation par battage, vibrofonçage ou vérinage en position vertical
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de préservation de la Grande Plage - 56680 Gâvres
Implantation d'épis hydrauliques en rondins de bois.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : lorient Agglomération se réserve la possibilité de recourir à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable pour la réalisation de prestations similaires à l'issue du marché, conformément à l'article R. 2122-7 du code précité.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : aucune retenue de garantie ne sera exercée sur les paiements.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de Lorient Agglomération.
Le délai de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint (avec mandataire solidaire) ou solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les documents à produire sont listés dans le règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 60 %;
- prix apprécié au vu du montant global du dqe : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 août 2020, à 17 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20090.

Renseignements complémentaires : les opérateurs économiques doivent déposer leur offre par voie électronique sur le profil acheteur de Lorient agglomération.
la durée prévisionnelle du marché est de 12 mois à compter de la date de notification du marché.
les délais d'exécution sont précisés dans les pièces de la consultation.
Une visite sur site n'est pas prévue. Toutefois, le candidat est réputé avoir pris connaissance du site comme indiqué au Cctp.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : automne 2020.
les options détaillées plus haut sont entendues au sens communautaire et correspondent à des prestations similaires dans le code des marchés publics.
les variantes sont autorisées et sont précisées au règlement de consultation.
détail des sous-critères de la valeur technique :
1 - descriptif détaillé du phasage des travaux ainsi que de l'organisation du chantier dans l'exécution des travaux : 25 %
2 - fiches techniques sur les matériaux et le matériel utilisés indiquant la provenance, la qualité et la référence fournisseur : 25 %
3 - moyens humains et techniques spécifiquement affectés dans la mise en œuvre des travaux : 25 %
4 - principales mesures prévues pour assurer la protection de l'environnement et la limitation des impacts du chantier sur le milieu et les riverains durant les phases de travaux : 25 %.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 juillet 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : Greffe.tarennes juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : Greffe.tarennes juradm.fr.