Avis No 20-68709

publié le 27/05/2020

Date limite de réponse : 30/06/2020

Dépt. : 59, 62 Office national des anciens combattant

Critères environnementaux Critères sociaux MPS

Restauration des murets et piles d'angle des ossuaires de la nécropole nationale de Notre Dame de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Office National des Anciens Combattant

A l'attention de :

Bureau des Achats, Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Adresse :

Hotel national des invalides 129, rue de grenelle - escalier B - cs 70780 75700 Paris cedex 07

Téléphone : 01-44-42-33-05

Courriel :

marches onacvg.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.onac-vg.fr/

Objet du marché :

Restauration des murets et piles d'angle des ossuaires de la nécropole nationale de Notre Dame de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Nécropole nationale Notre dame de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire 62153 Ablain saint nazaire

Caractéristiques principales :

Restauration des murets et piles d'angle des sept ossuaires de la nécropole nationale de Notre Dame de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire.

Quantité ou étendue :

Ces travaux comprennent les installations de chantier, la maçonnerie, les pierres de taille et le béton armé.Le marché est décomposé en 3 tranches.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

30/06/2020 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Tribunal administratif de Lille ; 5, rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59104 Lille ; Tél. : 03-59-54-23-42 ; Fax : 03-59-54-24-45 ; Courriel : greffe.ta-lille juradm.fr Adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr ;

Tribunal administratif de Lille ; 5, rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59104 Lille ; Tél. : 03-59-54-23-42 ; Fax : 03-59-54-24-45 ; Courriel : greffe.ta-lille juradm.fr Adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr ;

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=584946&orgAcronyme=g7h ;

Références complètes :

Avis n°20-68709

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 62, 59
Annonce No 20-68709
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Office National des Anciens Combattant.
Correspondant : Bureau des Achats, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, hotel national des invalides 129, rue de grenelle - escalier B - cs 70780 75700 Paris Cedex 07, tél. : 01-44-42-33-05, courriel : marches onacvg.fr adresse internet : http://www.onac-vg.fr/ .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : restauration des murets et piles d'angle des ossuaires de la nécropole nationale de Notre Dame de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45212314
Objets supplémentaires : 45000000.
Lieu d'exécution : nécropole nationale Notre dame de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire, 62153 Ablain-Saint-Nazaire.
Code NUTS : -FRE12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

restauration des murets et piles d'angle des sept ossuaires de la nécropole nationale de Notre Dame de Lorette à Ablain-Saint-Nazaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ces travaux comprennent les installations de chantier, la maçonnerie, les pierres de taille et le béton armé.
le marché est décomposé en 3 tranches.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : prestations supplémentaires éventuelles (Pse) no1 sur la tranche ferme:
réfection des piles d'angle de l'ossuaire oriental no 3 bis " Foch ", en pierre neuve au lieu de béton matricé, y compris toutes sujétions d'exécution des moulures et sculptures à l'identique.
pse no2 sur la tranche optionnelle 1:
réfection des piles d'angle de l'ossuaire no 4 bis " Barbot ", en pierre neuve au lieu de béton matricé, y compris toutes sujétions d'exécution des moulures et sculptures à l'identique.
on entend par prestations supplémentaires éventuelles, les prestations que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non lors de la signature du contrat.
si cela s'avère nécessaire à la bonne réalisation du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité d'utiliser les dispositions des articles R.2122-7, R. 2194-1 à R. 2194-10 du Code
De la commande publique pour :
- modifier des prestations prévues initialement
- ajouter des prestations non prévues initialement mais devenues nécessaires à la
réalisation de du marché
- pour la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 7 septembre 2020.
Cautionnement et garanties exigés : il est prévu une retenue de garantie sur le montant initial du marché augmenté le cas échéant
du montant des modifications en cours d'exécution de 5 % pour les
grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ou de 3 % pour les Pme.
Cette retenue pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution
personnelle et solidaire.
les modalités d'application de cette retenue ainsi que celle de son remboursement sont
définies aux articles R. 2191-32 à R.2191-42 du Code de la commande publique.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 juin 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20.025.

Renseignements complémentaires : une visite du site est obligatoire et sera effectuée après prise de rendez-vous auprès de M. Quintin,
Chef de Secteur, téléphone 06 22 21 72 46 et courriel sepultures80 wanadoo.fr .

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 mai 2020.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=584946&orgAcronyme=g7h .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5, rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59104 Lille, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-45 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lille 5, rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59104 Lille, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-45 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr .