Avis No 20-16970

publié le 03/02/2020

Date limite de réponse : 21/02/2020

Dépt. : 33 Synd. mixte de la grande dune du pilat

MONTAGE, DEMONTAGE, ENTRETIEN et MAINTENANCE de l'escalier facilitant l'accès au sommet de la Dune du Pilat

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Synd. mixte de la Grande Dune du Pilat

A l'attention de :

Mme Le Yondre Nathalie, Présidente

Adresse :

Espace d'accueil de la Dune- RD218- Route de Biscarrosse 33115 Pyla sur mer

Téléphone : 05-56-22-81-22

Point(s) de contact :

Monsieur Mickaël Boiron- responsable du pôle gestion, aménagement et sécurité

Courriel :

contact ladunedupilat.com

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

https://www.ladunedupilat.com/

Objet du marché :

MONTAGE, DEMONTAGE, ENTRETIEN et MAINTENANCE de l'escalier facilitant l'accès au sommet de la Dune du Pilat

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Espace d'accueil de la dune RD218 route de biscarrosse 33115 Pyla sur mer

Caractéristiques principales :

La consultation a pour objet les prestations de montage, entretien, maintenance et démontage de l'ensemble de l'escalier aux périodes concernées. Il est à noter que le prestataire fournit l'ensemble des consommables utiles à l'installation de l'équipement (cavaliers de fixation des ganivelles, fils de fer...).Le présent marché est un marché global sans bon de commande. Il s'exécute à compter de sa notification et, le cas échéant, selon un calendrier arrêté entre les parties. Comte tenu de l'importante fréquentation du site dès les vacances de printemps, il est nécessaire que l'escalier soit monté chaque année la veille du week-end de Pâques ou la veille du premier jour des vacances de printemps, en fonction de l'événement survenant en premier dans le calendrier. La date d'intervention sera fixée par le Titulaire en accord avec le Syndicat ou fixée par le Syndicat lui-même si le Titulaire ne se manifeste pas spontanément. La maintenance et l'entretien de l'équipement nécessitent une veille par quinzaine en avant et après saisons puis hebdomadaire en juillet-août par le titulaire. Il sera alors décidé, en concertation avec le Syndicat mixte, si une intervention est ou non nécessaire, et le cas échéant, quel type d'intervention devra effectué (simple balayage, repositionnement d'éléments, désensablement des ganivelles, du palier supérieur ou du seuil de l'escalier, intervention d'engins motorisés, etc.) Le démontage s'effectue à l'automne en fonction des conditions météorologiques et dans tous les cas, au plus tard à la fin des vacances de la Toussaint.

Quantité ou étendue :

Confier au titulaire la réalisation des prestations de montage, démontage, entretien et maintenance de l'escalier permettant l'accès du public au sommet de la Dune du Pilat.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

21/02/2020 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

90 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Conditions de participations :

Voir règlement de la consultation

Tribunal administratif de Bordeaux ; 9 rue Tastet CS 21490 33063 Bordeaux cedex ; Tél. : 05-56-99-38-00 ; Adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ ;

Tribunal administratif de Bordeaux ; 9 rue Tastet CS 21490 33063 Bordeaux cedex ; Tél. : 05-56-99-38-00 ; Adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ ;

Références complètes :

Avis n°20-16970

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 33
Annonce No 20-16970
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Synd. mixte de la Grande Dune du Pilat.
Correspondant : Mme Le Yondre Nathalie, Présidente, espace d'accueil de la Dune- rd218- route de Biscarrosse 33115 Pyla-sur-Mer, tél. : 05-56-22-81-22, courriel : contact ladunedupilat.com adresse internet : https://www.ladunedupilat.com/ .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.

Objet du marché : montage, demontage, entretien et MAINTENANCE de l'escalier facilitant l'accès au sommet de la Dune du Pilat.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 44233000
Objets supplémentaires : 45255400
45259000
45000000.
Lieu d'exécution : espace d'accueil de la dune Rd218 route de biscarrosse, 33115 Pyla-sur-Mer.
Code NUTS : -FRI12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

la consultation a pour objet les prestations de montage, entretien, maintenance et démontage de l'ensemble de l'escalier aux périodes concernées. Il est à noter que le prestataire fournit l'ensemble des consommables utiles à l'installation de l'équipement (cavaliers de fixation des ganivelles, fils de fer...).
le présent marché est un marché global sans bon de commande. Il s'exécute à compter de sa notification et, le cas échéant, selon un calendrier arrêté entre les parties. Comte tenu de l'importante fréquentation du site dès les vacances de printemps, il est nécessaire que l'escalier soit monté chaque année la veille du week-end de Pâques ou la veille du premier jour des vacances de printemps, en fonction de l'événement survenant en premier dans le calendrier. La date d'intervention sera fixée par le Titulaire en accord avec le Syndicat ou fixée par le Syndicat lui-même si le Titulaire ne se manifeste pas spontanément. La maintenance et l'entretien de l'équipement nécessitent une veille par quinzaine en avant et après saisons puis hebdomadaire en juillet-août par le titulaire. Il sera alors décidé, en concertation avec le Syndicat mixte, si une intervention est ou non nécessaire, et le cas échéant, quel type d'intervention devra effectué (simple balayage, repositionnement d'éléments, désensablement des ganivelles, du palier supérieur ou du seuil de l'escalier, intervention d'engins motorisés, etc.) Le démontage s'effectue à l'automne en fonction des conditions météorologiques et dans tous les cas, au plus tard à la fin des vacances de la Toussaint
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : confier au titulaire la réalisation des prestations de montage, démontage, entretien et maintenance de l'escalier permettant l'accès du public au sommet de la Dune du Pilat.
Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : en ce qui concerne les avances et acomptes, le mode de règlement et les délais de paiement, se référer au CCP annexé au DCE.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : voir règlement de la consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : une indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 février 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20200201.

Renseignements complémentaires : les travaux ayant lieu sur un site classé, impliquant de fortes contraintes environnementales, il est impérativement demandé aux candidats, avant la remise des offres, de procéder directement sur site à la reconnaissance des lieux et de l'existant.
Cette visite obligatoire a pour but de permettre aux différents candidats d'évaluer le contexte technique et géographique, et d'apprécier la dimension environnementale du site qui revêt un caractère particulièrement important pour le maître d'ouvrage.
Aucune objection ne pourra être émise postérieurement et le TITULAIRE sera contractuellement réputé avoir procédé à la reconnaissance de l'existant avant remise de l'offre.
pour la visite du site, le soumissionnaire devra prendre contact avec le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat aux coordonnées suivantes :
Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat
Route de Biscarrosse - rD 218
espace d'accueil de la Dune du Pilat
33115 - pyla-Sur-Mer
Tél. : 05 56 22 81 22
Ou
Mickaël BOIRON - responsable du Pôle Gestion,Aménagement et Securité
Tél. : 07 85 09 32 76
une attestation de visite, cosignée par les représentants du maître d'ouvrage et du candidat, sera remise par le maître d'ouvrage aux entreprises présentes. Cette attestation sera à joindre obligatoirement à l'offre. En l'absence de ce document, l'offre sera rejetée sans avoir été examinée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 février 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet CS 21490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet CS 21490 33063 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-38-00 adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ .