Avis No 20-154713

publié le 19/12/2020

Dépt. : 02 Commune de saint quentin

Critères environnementaux Critères sociaux

Construction d'un pôle sportif au quartier Europe à Saint-Quentin

Avis de marché Procédure Ouverte

Références complètes :

Avis n°20-154713

Référence de TED :

2020/S 249-619365 - annonce diffusée le 22 décembre 2020

Annonce

Département(s) de publication : 2
Annonce No 20-154713
I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE SAINT QUENTIN, Numéro national d'identification : 21020666000016, Place de l'hôtel de Ville, 02107, Saint-Quentin, F, Téléphone : (+33) 3 23 06 91 33, Courriel : correspondre aws-france.com , Code NUTS : FRE21
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.saint-quentin.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.info/
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : https://www.marches-publics.info/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-publics.info/
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)Intitulé : Construction d'un pôle sportif au quartier Europe à Saint-Quentin
Numéro de référence : 20057tcd/Jo
II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 45210000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte : Construction d'un pôle sportif Gymnastique / tennis de table au quartier Europe à Saint-Quentin
II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
II.1.6)Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Voirie Réseaux Divers
Lot nº : 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233140
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux de Vrd nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 20.0
5. Valeur technique : caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 10.0
6. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 10.0
7. Valeur technique : valeur environnementale de l'offre / Pondération : 10.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 84
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Espaces Verts
Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112710
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux d'espaces verts nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 20.0
5. Valeur technique : caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 10.0
6. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 10.0
7. Valeur technique : valeur environnementale de l'offre / Pondération : 10.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 56
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Clos couvert
Lot nº : 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262311
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux de clos couvert nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 70.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 10.0
5. Valeur technique : caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 10.0
6. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 10.0
7. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 10.0
8. Valeur technique : Valeur environnementale de l'offre / Pondération : 20.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 30.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 245
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Menuiseries extérieures
Lot nº : 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421150
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux de menuiseries extérieures nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 10.0
5. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 20.0
6. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 10.0
7. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 10.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 35
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Couverture Bardage
Lot nº : 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261210
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux de couverture et bardage nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 10.0
5. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 20.0
6. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 10.0
7. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 10.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 112
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Aucune
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Etanchéité
Lot nº : 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45261420
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux d'étanchéité nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 10.0
5. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 20.0
6. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 10.0
7. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 10.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 56
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Isolation - Plâtrerie - Faux plafonds - Menuiseries intérieures - Cloisons stratifiées
Lot nº : 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45320000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux d'isolation, platrerie, faux plafonds, menuiseries intérieures et cloisons stratifiées nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 10.0
5. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 20.0
6. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 10.0
7. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 10.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 84
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Chauffage - Ventilation
Lot nº : 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux de chauffage/ ventilation nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 10.0
5. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 20.0
6. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 10.0
7. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 10.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 126
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Plomberie - Equipements sanitaires
Lot nº : 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45330000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux de plomberie et équipements sanitaires nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 10.0
5. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 20.0
6. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 10.0
7. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 10.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 126
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Electricité - Courant fort Courant Faible Ssi
Lot nº : 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45311200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux d'électricité, courant fort, courant faible et ssi nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 10.0
5. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 20.0
6. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 10.0
7. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 10.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 126
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Peinture
Lot nº : 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45442100
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux de peinture nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 20.0
5. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 5.0
6. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 5.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 42
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Sols souples
Lot nº : 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45432111
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux de sols souples nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 10.0
4. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 30.0
5. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 5.0
6. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 5.0
7. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Sols durs - Faiences
Lot nº : 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45430000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux de sols durs et faïence nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 20.0
5. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 5.0
6. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 5.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 42
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Aucune
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Gradins Mobiles
Lot nº : 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 37535280
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux de gradins mobiles nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 10.0
5. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 20.0
6. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 10.0
7. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 10.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : Serrurerie
Lot nº : 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 44316500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45112500
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45232460
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 45262650
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE21
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux de serrurerie nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en Cctp
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 40.0
2. Valeur technique : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération : 5.0
3. Valeur technique : Méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération : 5.0
4. Valeur technique : Caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération : 20.0
5. Valeur technique : Planning d'exécution détaillé / Pondération : 5.0
6. Valeur technique : Dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération : 5.0
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60.0
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours : 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le délai global de l'opération est de 18 mois

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (Cadre F1 du formulaire Dc1);
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration concernant le chiffre d'affaires au cours des trois derniers exercices disponibles (Cadre F1 du formulaire Dc2) ; Attestation d'assurance pour les risques professionnels en cours de validité ;
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : Tout document permettant de justifier les capacités techniques et professionnelles du candidat (à titre d'exemple et non exhaustif : présentation, références, effectifs, organigramme, moyens matériels ... );
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5)Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1)Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Variantes / Pse définies au cahier des charges. Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le Ccap. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 % (portée à 10 % pour les Pme) accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4)Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5)Information sur la négociation
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
15 février 2021 - 17:00
IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 5 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres
Date : 16 février 2021 - 10:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/ -La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention " copie de sauvegarde ", ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : - lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; - lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôturede la remise des plis. La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : Mairie de Saint-Quentin place de l'hôtel de Ville BP 345 02107 saint quentin Cedex Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Après attribution, l'offre électronique retenue pourra être transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Numéro de la consultation : 20057tcd.il convient de préciser que l'ouverture des plis n'étant pas publique les dates et heures mentionnées en rubrique Iv.2.7 sont données à titre indicatif
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Amiens, 14, rue Lemerchier, 80011, Amiens, F, Téléphone : (+33) 3 22 33 61 70, Courriel : greffe.ta-amiens juradm.fr , Fax : (+33) 3 22 33 61 71
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3)Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Articles R 421-1 à R 421-7 du Code de justice administrative (2 mois à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme). Articles L 551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative pour le référé précontractuel qui peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique)
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
17 décembre 2020