Avis No 19-142149

publié le 18/09/2019

Date limite de réponse : 09/10/2019

Dépt. : 59, 62 Ville de hem

Marché de travaux selon la procédure adaptée pour la construction d'une salle d'exposition sur le site de la ferme Franchomme.

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Ville de Hem

A l'attention de :

M. Nys Pascal, Maire

Adresse :

42, rue du Général Leclerc 59510 Hem

Téléphone : 03-20-66-70-11

Courriel :

marchespublics ville-hem.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.ville-hem.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Objet du marché :

Marché de travaux selon la procédure adaptée pour la construction d'une salle d'exposition sur le site de la ferme Franchomme.

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

42 rue du Général Leclerc 59510 Hem

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 : Lot 1 GROS OEUVRE - VRD

Travaux de gros oeuvre, d'installation, d'aménagement, de terrassement et de construction d'installation d'eaux usées.

Lot n°2 : Lot 2 CHARPENTE

Construction d'une charpente, bardage bois et ossature en bois

Lot n°3 : Lot 3 COUVERTURE

Travaux de couverture, bardage et étanchéité

Lot n°4 : Lot 4 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES

Travaux de menuiseries extérieures et intérieures, plâtreries

Lot n°5 : Lot 5 SOLS

Pose de revêtements de sols souples

Lot n°6 : Lot 6 PEINTURE

Peintures diverses

Lot n°7 : Lot 7 ELECTRICITE

Câblage et installations électriques

Lot n°8 : Lot 8 CHAUFFAGE - VENTILATION

Installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

Caractéristiques principales :

Marché de travaux de construction

Quantité ou étendue :

Travaux de gros oeuvre, de charpente, de couverture, de menuiseries, de pose de sols, de peinture, d'électricité et de chauffage et ventilation.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

09/10/2019 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :

Service de la commande publique ; 42 rue du général Leclerc 59510 Hem ; Courriel : marchespublics ville-hem.fr Adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_9zV7mS2D4n ;

Tribunal administratif de Lille ; 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039 59014 Lille cedex ; Tél. : 03-59-54-23-42 ; Fax : 03-59-54-24-45 ; Courriel : greffe.ta-lille juradm.fr

Tribunal administratif de Lille ; 5 rue Geoffroy Saint Hilaire, CS 62039 59514 Lille cedex ; Tél. : 03-59-54-23-42 ; Fax : 03-59-54-24-45 ; Courriel : greffe.ta-lille juradm.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Service de la commande publique ; 42 rue du général Leclerc 59510 Hem ; Tél. : 03-20-66-70-11 ; Courriel : marchespublics ville-hem.fr Adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_9zV7mS2D4n ;

Références complètes :

Avis n°19-142149

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59, 62
Annonce No 19-142149
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Hem.
Correspondant : M. Nys Pascal, Maire, 42, rue du Général Leclerc 59510 Hem, tél. : 03-20-66-70-11, courriel : Marchespublics ville-hem.fr adresse internet : http://www.ville-hem.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux selon la procédure adaptée pour la construction d'une salle d'exposition sur le site de la ferme Franchomme.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45261100
45261210
45421000
45331000.
Lieu d'exécution : 42 rue du Général Leclerc, 59510 Hem.
Code NUTS : -FRE11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

marché de travaux de construction
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de gros œuvre, de charpente, de couverture, de menuiseries, de pose de sols, de peinture, d'électricité et de chauffage et ventilation.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 14 octobre 2019 et jusqu'au 16 juin 2020.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : les variantes sont autorisées mais une offre de base doit être obligatoirement proposée. Pour le lot 8, las candidats devront obligatoirement répondre aux deux variantes. Pour les lots 1, 3 et 7, les candidats devront obligatoirement chiffrer des prestations supplémentaires éventuelles.Une visite de site est obligatoire avant toute proposition.Les candidatures et les offres des entreprises candidates seront entièrement rédigées en langue française. Les documents rédigés dans une autre langue que le français devront être accompagnés d'une traduction en français.Les candidats fourniront une assurance de responsabilité civile.L'attributaire pressenti devra également transmettre un certificat d'assurance de responsabilité décennale.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 octobre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 031-2019.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 septembre 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Service de la commande publique.
42 rue du général Leclerc, 59510 Hem, , courriel : marchespublics ville-hem.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_9zV7mS2D4n .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service de la commande publique.
42 rue du général Leclerc, 59510 Hem, , tél. : 03-20-66-70-11, , courriel : marchespublics ville-hem.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_9zV7mS2D4n .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-45.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint Hilaire, CS 62039 59514 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-45.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. - lot 1 gros œuvre - vRD.
Travaux de gros œuvre, d'installation, d'aménagement, de terrassement et de construction d'installation d'eaux usées : la nature et l'étendue des travaux sont précisés dans le CCTP et le DPGF de chaque lot.
C.P.V. - Objet principal : 45223000
Objets supplémentaires : 45100000
45112000
45112700
45232000.
Mots descripteurs : Charpente, Chauffage (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux), Revêtements de sols

Lot(s) 2. - lot 2 CHARPENTE.
Construction d'une charpente, bardage bois et ossature en bois : la nature et l'étendue des travaux sont précisés dans le CCTP et le DPGF de chaque lot.
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Mots descripteurs : Charpente, Chauffage (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux), Revêtements de sols

Lot(s) 3. - lot 3 COUVERTURE.
Travaux de couverture, bardage et étanchéité : la nature et l'étendue des travaux sont précisés dans le CCTP et le DPGF de chaque lot.
C.P.V. - Objet principal : 45261200.
Mots descripteurs : Charpente, Chauffage (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux), Revêtements de sols

Lot(s) 4. - lot 4 menuiseries exterieures et interieures.
Travaux de menuiseries extérieures et intérieures, plâtreries : la nature et l'étendue des travaux sont précisés dans le CCTP et le DPGF de chaque lot.
C.P.V. - Objet principal : 45420000.
Mots descripteurs : Charpente, Chauffage (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux), Revêtements de sols

Lot(s) 5. - lot 5 SOLS.
Pose de revêtements de sols souples : la nature et l'étendue des travaux sont précisés dans le CCTP et le DPGF de chaque lot.
C.P.V. - Objet principal : 45432000.
Mots descripteurs : Charpente, Chauffage (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux), Revêtements de sols

Lot(s) 6. - lot 6 PEINTURE.
Peintures diverses : la nature et l'étendue des travaux sont précisés dans le CCTP et le DPGF de chaque lot.
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Charpente, Chauffage (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux), Revêtements de sols

Lot(s) 7. - lot 7 ELECTRICITE.
Câblage et installations électriques : la nature et l'étendue des travaux sont précisés dans le CCTP et le DPGF de chaque lot.
C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Mots descripteurs : Charpente, Chauffage (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux), Revêtements de sols

Lot(s) 8. - lot 8 CHAUFFAGE - vENTILATION.
Installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation : la nature et l'étendue des travaux sont précisés dans le CCTP et le DPGF de chaque lot.
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Charpente, Chauffage (travaux), Gros œuvre, Peinture (travaux), Revêtements de sols