Avis No 19-129404

publié le 26/08/2019

Date limite de réponse : 27/09/2019

Dépt. : 37 Ligeris

AdAP - Consultation pour attribution d'un marché de travaux sur l'ensemble des locaux concernés du parc

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

LIGERIS

A l'attention de :

Mme SCHALK-PETITOT Alexandra, Présidente du Conseil d'Administration

Adresse :

8 Boulevard Heurteloup - CS 41607 37000 TOURS

Téléphone : 02-47-70-02-00

Courriel :

accueil ligeris.com

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.ligeris.com

Objet du marché :

AdAP - Consultation pour attribution d'un marché de travaux sur l'ensemble des locaux concernés du parc

Caractéristiques principales :

Mise en accessibilité des ERP du patrimoine LIGERIS dans le cadre de l' ADAP

Quantité ou étendue :

AdAP - Consultation pour attribution d'un marché de travaux sur l'ensemble des locaux concernés du parc

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

27/09/2019 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

4 mois

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • Prix : 70 % -
  • Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 30 % -

Références complètes :

Avis n°19-129404

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 37
Annonce No 19-129404
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : LIGERIS.
Correspondant : Mme SCHALK-PETITOT Alexandra, Présidente du Conseil d'administration, 8 Boulevard Heurteloup - cS 41607 37000 Tours, tél. : 02-47-70-02-00, courriel : accueil ligeris.com adresse internet : http://www.ligeris.com .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs.

Objet du marché : adap - consultation pour attribution d'un marché de travaux sur l'ensemble des locaux concernés du parc.
CPV - Objet principal : 45210000
Objets supplémentaires : 45262522
45330000
45421000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

mise en accessibilité des ERP du patrimoine LIGERIS dans le cadre de l' ADAP
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : adap - consultation pour attribution d'un marché de travaux sur l'ensemble des locaux concernés du parc.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : se référer au RDC.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : se référer au RDC.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : se référer au RDC.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 70 %;
- valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 septembre 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.pro-marchespublics.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 août 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28 Rue de la Bretonnerie Cedex 1 45057 Orléans, tél. : 02-38-77-59-00, courriel : greffe.ta-orleans juradm.fr, télécopieur : 02-38-53-85-16.