Objet du marché : marché de travaux de reprise des désordres en façades du lycée Stendhal à Grenoble (38) - lot Façades maçonnerie.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45443000.
Lieu d'exécution : 1 bis place Jean Achard à Grenoble.
Code NUTS : -FRK24.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'opération comporte 1 seul lot : façades maçonnerie.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r octobre 2018.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande, la caution n'est pas acceptée par le maître d'ouvrage.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai de paiement de l'avance, des acomptes et du solde est de 30 jours.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les niveaux minimaux indiqués à l'article 4 du règlement de la consultation devront être atteints par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché.
Capacité économique et financière - références requises : présentation du chiffre d'affaires des 3 dernières années
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : 800 000 euro(s) sur au moins une des 3 dernières années.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 3 références analogues de travaux similaires sur les 3 dernières années.
effectif de l'année en cours au moins de 10 salariés.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : ou en lieu et place des références, un certificat Qualibat 2181 restauration maçonnerie du patrimoine ancien.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire les pièces suivantes :
- une lettre de candidature (Dc1 version octobre 2016 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement.
- pour chaque candidat ou chaque cotraitant en cas de groupement, une déclaration du candidat (Dc2 version octobre 2016 ou équivalent).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique de l'offre : 60 %;
- prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 septembre 2018, à 16 heures.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ES/KM-18.834.557.

Renseignements complémentaires : les candidats peuvent demander des renseignements techniques et administratifs complémentaires via le profil acheteur uniquement à l'adresse suivante : https://elegia.achatpublic.com.
Les candidats recevront une réponse par courriel via le profil acheteur.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Accès gratuit, adresse internet : https://elegia.achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 juillet 2018.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun 38000 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.tagrenoble juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69 adresse internet : http://grenoble.tribunaladministratif.fr .