Avis No 18-95781

publié le 09/07/2018

Date limite de réponse : 09/08/2018

Dépt. : 80 Conseil departemental de la somme

Critères environnementaux

Travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans cinq collèges du Département de la Somme

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Conseil Départemental de la Somme

A l'attention de :

Mme Bouafia Gwenaelle, Département de la Somme

Adresse :

53 rue de la République 80026 Amiens

Téléphone : 03-22-71-80-80

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

https://somme.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marchespublics596280.fr

Objet du marché :

Travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans cinq collèges du Département de la Somme

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Département de la Somme

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 : Secteur Est Amiènois (collèges Edmée Jarlaud à Acheux en Amiènois, Saint Exupery à Bray sur Somme et Jacques Brel à Villers Bretonneux)2

Secteur Est Amiènois (collèges Edmée Jarlaud à Acheux en Amiènois, Saint Exupery à Bray sur Somme et Jacques Brel à Villers Bretonneux)

Lot n°2 : Secteur Ouest Amiènois (collèges Bois d'Eau à Bernaville et Jean Rostand à Doullens)

Secteur Ouest Amiènois (collèges Bois d'Eau à Bernaville et Jean Rostand à Doullens)

Caractéristiques principales :

La consultation donnera lieu à un marché à tranches pour le lot no1 conformément à l'article 77 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.La consultation donnera lieu à un marché ordinaire pour le lot no 2. Le marché est décomposé en deux lots définis comme suit :Lot no1 : Secteur Est Amiènois (collèges Edmée Jarlaud à Acheux en Amiènois, Saint Exupery à Bray sur Somme et Jacques Brel à Villers Bretonneux)Lot no2 : Secteur Ouest Amiènois (collèges Bois d'Eau à Bernaville et Jean Rostand à Doullens) Les soumissionnaires peuvent répondre à un ou à l'ensemble des lots.Les prestations du lot no1 font l'objet de 2 tranches définies comme suit : Tranche ferme - Travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans les collèges Saint Exupery à Bray sur Somme et Jacques Brel à Villers Bretonneux Tranche optionnelle - Travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans le collège Edmée Jarlaud à Acheux en Amiénois.Le délai d'exécution court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit : - Lot no 1 : 2 mois (tranche optionnelle comprise si cette dernière est affermie), hors période de préparation de chantier de 2 semaines et hors période d'approvisionnement et de fabrication de 8 semaines.La tranche optionnelle relative aux travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans le collège Edmée Jarlaud à Acheux en Amiènois a une durée de 5 semaines.- Lot no 2 : 2 mois, hors période de préparation de chantier de 2 semaines et hors période d'approvisionnement et de fabrication de 8 semaines.Les variantes ne sont pas autorisées. Il n'est pas prévu de variante exigée.Les candidats répondant à la consultation peuvent se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux avant la remise des propositions.

Quantité ou étendue :

Travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans cinq collèges du Département de la Somme

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

09/08/2018 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Conditions de participations :

1. Moyens techniques et humains 2. Capacités professionnelles 3. Capacités financières

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

Département de la Somme - DFCP service marchés ; 40, rue de la République 80026 Amiens cedex 1 ; Adresse internet : https://marchespublics596280.fr ;

Tribunal administratif d'Amiens ; 14, rue Lemerchier 80011 Amiens cedex 01 ; Tél. : 03-22-33-61-70 ; Fax : 03-22-33-61-71 ; Courriel : greffe.ta-amiens juradm.fr

Département de la Somme - DFCP ; 40, rue de la République 80026 Amiens cedex 1 ; Courriel : a.courtial somme.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Département de la Somme - DFCP service marchés ; 40, rue de la République 80026 Amiens cedex 1 ; Adresse internet : https://marchespublics596280.fr ;

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

Département de la Somme - DFCP service marchés ; 40, rue de la République 80026 Amiens cedex 1 ; Adresse internet : https://marchespublics596280.fr ;

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :

Département de la Somme - DFCP service marchés ; 40, rue de la République 80026 Amiens cedex 1 ; Adresse internet : https://marchespublics596280.fr ;

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :

Département de la Somme - Site internet lien question réponses ; 40, rue de la République 80026 Amiens cedex 1 ; Adresse internet : https://marchespublics596280.fr ;

Références complètes :

Avis n°18-95781

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 80
Annonce No 18-95781
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Départemental de la Somme.
Correspondant : Mme Bouafia Gwenaelle, Département de la Somme, 53 rue de la République 80026 Amiens, tél. : 03-22-71-80-80 adresse internet : https://somme.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics596280.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans cinq collèges du Département de la Somme.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45421000.
Lieu d'exécution : département de la Somme.
Code NUTS : -FRE23.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

la consultation donnera lieu à un marché à tranches pour le lot no1 conformément à l'article 77 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire pour le lot no 2. Le marché est décomposé en deux lots définis comme suit :
Lot no1 : Secteur Est Amiènois (collèges Edmée Jarlaud à Acheux en Amiènois, Saint Exupery à Bray sur Somme et Jacques Brel à Villers Bretonneux)
Lot no2 : Secteur Ouest Amiènois (collèges Bois d'eau à Bernaville et Jean Rostand à Doullens)
Les soumissionnaires peuvent répondre à un ou à l'ensemble des lots.
les prestations du lot no1 font l'objet de 2 tranches définies comme suit :
Tranche ferme - travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans les collèges Saint Exupery à Bray sur Somme et Jacques Brel à Villers Bretonneux
Tranche optionnelle - travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans le collège Edmée Jarlaud à Acheux en Amiénois.
Le délai d'exécution court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit :
- lot no 1 : 2 mois (tranche optionnelle comprise si cette dernière est affermie), hors période de préparation de chantier de 2 semaines et hors période d'approvisionnement et de fabrication de 8 semaines.
la tranche optionnelle relative aux travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans le collège Edmée Jarlaud à Acheux en Amiènois a une durée de 5 semaines.
- lot no 2 : 2 mois, hors période de préparation de chantier de 2 semaines et hors période d'approvisionnement et de fabrication de 8 semaines.
les variantes ne sont pas autorisées. Il n'est pas prévu de variante exigée.
les candidats répondant à la consultation peuvent se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux avant la remise des propositions
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans cinq collèges du Département de la Somme.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Ressources propres de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement momentané d'entreprises. Celui-Ci pourra prendre la forme d'un groupement solidaire ou conjoint.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : 1. Moyens techniques et humains
2. Capacités professionnelles
3. Capacités financières.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 août 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018_MENUISERIES.

Renseignements complémentaires : conformément à l'article 40 du décret no2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique (https://marchespublics596280.fr).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 juillet 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Département de la Somme - DFCP service marchés.
40, rue de la République, 80026 Amiens Cedex 1, adresse internet : https://marchespublics596280.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Département de la Somme - DFCP service marchés.
40, rue de la République, 80026 Amiens Cedex 1, adresse internet : https://marchespublics596280.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Département de la Somme - Site internet lien question réponses.
40, rue de la République, 80026 Amiens Cedex 1, adresse internet : https://marchespublics596280.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Département de la Somme - DFCP service marchés.
40, rue de la République, 80026 Amiens Cedex 1, adresse internet : https://marchespublics596280.fr .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Département de la Somme - DFCP service marchés.
40, rue de la République, 80026 Amiens Cedex 1, adresse internet : https://marchespublics596280.fr .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14, rue Lemerchier 80011 Amiens Cedex 01, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Département de la Somme - DFCP 40, rue de la République 80026 Amiens Cedex 1, courriel : a.courtial somme.fr.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. - secteur Est Amiènois (collèges Edmée Jarlaud à Acheux en Amiènois, Saint Exupery à Bray sur Somme et Jacques Brel à Villers Bretonneux)2.
Secteur Est Amiènois (collèges Edmée Jarlaud à Acheux en Amiènois, Saint Exupery à Bray sur Somme et Jacques Brel à Villers Bretonneux)
Informations complémentaires : le délai d'exécution court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit : 2 mois.
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 2. - secteur Ouest Amiènois (collèges Bois d'eau à Bernaville et Jean Rostand à Doullens).
Secteur Ouest Amiènois (collèges Bois d'eau à Bernaville et Jean Rostand à Doullens)
Informations complémentaires : le délai d'exécution court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit : 2 mois.
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie