Avis No 18-84256

publié le 19/06/2018

Date limite de réponse : 06/07/2018

Dépt. : 59 Prefecture du nord

MPS

Aménagement de locaux dans le cadre de PPNG - Le marché est alloti

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Préfecture du Nord

A l'attention de :

Mme DELATTRE NATHALIE, Préfecture du Nord

Adresse :

12 rue jean sans peur 59039 Lille cédex

Téléphone : 03-20-30-51-09
Télécopieur : 03-20-30-50-27

Point(s) de contact :

Nathalie DELATTRE

Objet du marché :

Aménagement de locaux dans le cadre de PPNG - Le marché est alloti

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

12/14 rue Jean sans Peur 59039 Lille cédex

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 : Aménagement

Installation logistique - protection de chantier - menuiserie intérieure - cloisons plâtre - faux plafonds

Lot n°2 : Electricité

Electricité (CFO et CFA)

Lot n°3 : CVC

Chauffage, ventilation et climatisation

Caractéristiques principales :

Aménagement de locaux dans le cadre de PPNG

Quantité ou étendue :

Aménagement de locaux dans le cadre de PPNG - Le marché est alloti

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

06/07/2018 à 15h30

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • Le prix des prestations : 55 % -
  • La valeur technique de l'offre : 45 % -

Tribunal administratif ; 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire 59000 Lille cédex ; Tél. : 03-59-54-23-42 ; Fax : 03-59-54-24-45 ; Courriel : greffe.ta-lille juradm.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Préfecture du Nord ; Correspondant : Mme DELATTRE Nathalie ; 12 rue Jean sans Peur 59039 Lille cédex ; Tél. : 03-20-30-51-09 ; Fax : 03-20-30-50-27 ; Courriel : nathalie.delattre nord.gouv.fr Adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=383137&orgAcronyme=g6l ;

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :

Préfecture du Nord ; Correspondant : Mme Nathalie DELATTRE ; 12 rue Jean sans Peur 59039 Lille cédex ; Tél. : 03-20-30-51-09 ; Fax : 03-20-30-50-27 ; Courriel : nathalie.delattre nord.gouv.fr

Références complètes :

Avis n°18-84256

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59
Annonce No 18-84256
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Préfecture du Nord.
Correspondant : Mme delattre nathalie, Préfecture du Nord, 12 rue jean sans peur 59039 Lille Cedex, tél. : 03-20-30-51-09, télécopieur : 03-20-30-50-27.

Objet du marché : aménagement de locaux dans le cadre de PPNG - le marché est alloti.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 65300000
42520000
45442100.
Lieu d'exécution : 12/14 rue Jean sans Peur, 59039 Lille Cedex.
Code NUTS : -FRE11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

aménagement de locaux dans le cadre de PPNG
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : aménagement de locaux dans le cadre de PPNG - le marché est alloti.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 septembre 2018.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : conformément au décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans
les contrats de la commande publique, le délai de paiement des sommes dues tant au titulaire qu'à ses sous-traitants est de trente jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le candidat qui ne dispose pas des moyens matériels ou humains nécessaires pour soumissionner
seul pour le marché peut présenter sa candidature et son offre sous la forme d'un groupement.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- le prix des prestations : 55 %;
- la valeur technique de l'offre : 45 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juillet 2018, à 15 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : C0700591807.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 juin 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Préfecture du Nord.
Correspondant : Mme Nathalie DELATTRE, 12 rue Jean sans Peur, 59039 Lille Cedex, , tél. : 03-20-30-51-09, , télécopieur : 03-20-30-50-27, , courriel : nathalie.delattre nord.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Préfecture du Nord.
Correspondant : Mme DELATTRE Nathalie, 12 rue Jean sans Peur, 59039 Lille Cedex, , tél. : 03-20-30-51-09, , télécopieur : 03-20-30-50-27, , courriel : nathalie.delattre nord.gouv.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=383137&orgAcronyme=g6l .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire 59000 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-45.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. - aménagement.
Installation logistique - protection de chantier - menuiserie intérieure - cloisons plâtre - faux plafonds
C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 65300000
42520000
45442100
45410000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 2. - electricité.
Electricité (CFO et Cfa)
C.P.V. - Objet principal : 65300000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) 3. - cvc.
Chauffage, ventilation et climatisation
C.P.V. - Objet principal : 42520000.
Mots descripteurs : Menuiserie