Avis No 18-7576

publié le 17/01/2018

Date limite de réponse : 12/02/2018

Dépt. : 44 Chu de nantes

Travaux de mise en oeuvre de plomb pour radioprotection

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

CHU de Nantes

A l'attention de :

M. Général Le Directeur

Adresse :

5 allée de l'île gloriette 44093 Nantes cedex

Courriel :

bureau.desmarches chu-nantes.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.chu-nantes.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.gouv.fr

Objet du marché :

Travaux de mise en oeuvre de plomb pour radioprotection

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

CHU de Nantes 44093 Nantes

Caractéristiques principales :

Le présent marché a pour objet des travaux de mise en oeuvre de plomb en vue de la création de quatre (4) chambres radioprotégées au rez-de-chaussée bas de l'aile Sud de l'Hôtel Dieu, à Nantes.

Quantité ou étendue :

Travaux de mise en oeuvre de plomb pour radioprotection

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

12/02/2018 à 17h00

Délai minimum de validité des offres :

6 mois

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Situation propre :

Se reporter au règlement de la consultation

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :

CHU de Nantes - Hôpital Saint-Jacques - Cellule des Marchés Publics ; Bâtiments Providence - 85 rue Saint-Jacques 44093 Nantes ; Tél. : 02-40-84-68-87 ; Fax : 02-40-84-68-85 ; Courriel : bureau.desmarches chu-nantes.fr Adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr ;

Tribunal Administratif de Nantes ; 6 allée de lIle Gloriette 44041 Nantes cedex ; Tél. : 02-40-99-46-00 ; Fax : 02-40-99-46-58 ; Courriel : greffe.ta-nantes juradm.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/ ;

Références complètes :

Avis n°18-7576

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 44
Annonce No 18-7576
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU de Nantes.
Correspondant : M. Général le directeur, 5 allée de l'île gloriette 44093 Nantes Cedex, courriel : bureau.desmarches chu-nantes.fr adresse internet : http://www.chu-nantes.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : travaux de mise en œuvre de plomb pour radioprotection.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : chu de Nantes, 44093 Nantes.
Code NUTS : -FRG01.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

le présent marché a pour objet des travaux de mise en œuvre de plomb en vue de la création de quatre (4) chambres radioprotégées au rez-de-chaussée bas de l'aile Sud de l'hôtel Dieu, à Nantes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de mise en œuvre de plomb pour radioprotection.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : dans le respect des dispositions de l'article 30 I 7° du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, un marché négocié sans mise en concurrence et sans publicité préalable pourra être attribué, le cas échéant, au titulaire initial du marché pour la réalisation de prestations similaires à celles du marché précédent.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : conformément à l'article 122 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une retenue de garantie de 5 % du montant initial des travaux le cas échéant du montant des modifications du marché public en cours d'exécution, est appliquée par fractions sur chaque décompte mensuel (avance exceptée) ainsi que sur le décompte général.
cette retenue est libérée au plus tard :
- un mois après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement
- un mois après la levée des réserves notifiées pendant le délai de parfait achèvement mais non levées à la fin de ce délai.
cette retenue peut être remplacée par une garantie à première demande conformément à l'article 123 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, étant précisé que le CHU de Nantes s'oppose à ce que la retenue de garantie soit remplacée par une caution personnelle et solidaire.
en cas d'avenant, la garantie à première demande, doit être complétée en fonction des évolutions du marché.
L'Original de la garantie à première demande devra être adressé au Maître d'ouvrage.
La garantie à première demande pourra être remise tout au long de l'exécution du marché. Si des acomptes mensuels ont déjà été réglés, les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.
la retenue de garantie sera remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie à première demande seront libérés dans les conditions prévues à l'article 124 du Décret no2016-360.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : se reporter au règlement de la consultation.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 février 2018, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PA-18002.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le site https://www.marches-publics.gouv.fr.
Les variantes s'accompagneront obligatoirement d'une offre de base et sont limitées au nombre de 2.
Afin de mieux appréhender les contraintes du site, une visite obligatoire est programmée selon les modalités décrites dans le règlement de la consultation.
Des négociations sont envisagées selon les modalités décrites dans le règlement de la consultation.
La durée globale d'exécution du marché de travaux est de 6 mois incluant un mois de préparation de chantier.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 janvier 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : CHU de Nantes - Hôpital Saint-Jacques - Cellule des Marchés Publics.
bâtiments Providence - 85 rue Saint-Jacques, 44093 Nantes, , tél. : 02-40-84-68-87, , télécopieur : 02-40-84-68-85, , courriel : bureau.desmarches chu-nantes.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/ .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes 6 allée de lile Gloriette 44041 Nantes Cedex, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes juradm.fr, télécopieur : 02-40-99-46-58.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel (Art L551-1 et s. Du Cja)
Référé contractuel (art. L 551-13 et s. Du Cja)
Recours en contestation de validité du contrat issu de la jurisprudence " Tarn et Garonne ".