Avis No 18-181016

publié le 27/12/2018

Date limite de réponse : 21/01/2019

Dépt. : 84 Commune de bedoin

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORT A BEDOIN

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Commune de Bédoin

A l'attention de :

SOUVAY Virginie

Adresse :

301 AVENUE BARRAL DES BAUX 84410 BEDOIN

Téléphone : 04-90-65-96-30
Télécopieur : 04-90-65-95-69

Courriel :

administration bedoin.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://http://www.bedoin.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://http://www.bedoin.fr

Objet du marché :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORT A BEDOIN

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

CHEMIN DU VALLAT DE POMMET 84410 BEDOIN

Possibilité de présenter une offre pour :

tous les lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°VRD :

Les travaux à exécuter au titre du présent lot portent majoritairement sur la création des voies etstationnements d'une salle de sports ainsi que des réseaux divers associés.Ces travaux comprennent : l'installation de chantier, les travaux de terrassements et de démolition nécessaires à l'exécution du projet, l'évacuation des matériaux impropres, la mise en forme des chaussées, le compactage du fond de forme, la fourniture et la mise en oeuvre de grave 0/80 ou 0/60, de grave concassée 0/31.5 ou grave 0./20, la confection de béton bitumineux 0/10, la confection de bétons désactivés, la fourniture et pose de bordures et caniveaux, l'exécution de tranchées et le remblaiement pour les réseaux divers, la réalisation de la signalisation horizontale et verticale,

Lot n°GROS OEUVRE - CARRELAGE :

La proposition de l'entreprise s'entend compris :- La fourniture de tous les matériaux et la main d'oeuvre nécessaires à l'exécution des travaux.- L'application des règles d'hygiène et de sécurité.- Les percements, coupes, découpes nécessaires aux autres corps d'état.- Tous les scellements, calfeutrements et raccords nécessaires à la bonne exécution des travaux,- L'évacuation de ses propres déchets et gravats.- En règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché.

Lot n°OSSATURE BOIS / BARDAGES / COUVERTURE :

La proposition de l'entreprise s'entend compris :La fourniture et la pose de charpente bois traditionnelle ou industrielle ;Les plans d'atelier ;La fourniture de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux ;La main-d'oeuvre d'exécution ;Les percements, coupes, découpes nécessaires aux autres corps d'état ;Tous les scellements, calfeutrements, raccords et rebouchages nécessaires à la bonne exécution des travaux ;L'évacuation de ses propres déchets et gravois ;En règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché.

Lot n°ÉTANCHÉITÉ :

La proposition de l'entreprise s'entend compris :Les plans d'atelier ;La fourniture de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux ;La main-d'oeuvre d'exécution ;Les percements, coupes, découpes nécessaires aux autres corps d'état ;Tous les scellements, calfeutrements, raccords et rebouchages nécessaires à la bonne exécution des travaux ;L'évacuation de ses propres déchets et gravois ;En règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché.

Lot n°MENUISERIES BOIS :

La proposition de l'entreprise s'entend compris :- La fourniture et pose des menuiseries extérieures et intérieures- La fourniture des cabines stratifiés- Les ouvrages divers

Lot n°DOUBLAGES / CLOISONS / PLAFONDS /EQUIPEMENTS :

La proposition de l'entreprise s'entend compris :- Les doublages isolants des murs extérieurs- Les cloisons diverses intérieures- Les divers ouvrages de cloisonnements- Les faux plafonds suspendus intérieurs- Equipements- Tous les ouvrages diversEn règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché.

Lot n°PEINTURE :

La proposition de l'entreprise s'entend compris :- L'exécution des travaux de peinture.- Le nettoyage des locaux.La proposition de l'entreprise s'entend compris :- La fourniture de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux.- La main d'oeuvre d'exécution.- Tous les calfeutrements et raccords nécessaires à la bonne exécution des travaux.- L'évacuation de ses propres déchets.- En règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché.

Lot n°SERRURERIE :

La proposition de l'entreprise s'entend compris :La fourniture et la pose de charpente bois traditionnelle ou industrielle ;Les plans d'atelier ;La fourniture de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux ;La main-d'oeuvre d'exécution ;Les percements, coupes, découpes nécessaires aux autres corps d'état ;Tous les scellements, calfeutrements, raccords et rebouchages nécessaires à la bonne exécution des travaux ;L'évacuation de ses propres déchets et gravois ;En règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché.

Lot n°CVC / PLOMBERIE :

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUXLes travaux à exécuter au titre du présent lot comprennent (liste non exhaustive) :- Les études et dessins nécessaires à la réalisation du chantier,- L'établissement des notes de calculs,- L'installation de la chaudière gaz à condensation et du préparateur ECS en chaufferie,- L'alimentation en gaz depuis le réseau gaz en limite de propriété,- Le chauffage des locaux par radiateurs hydrauliques dans la zone vestiaires/sanitaires,- Le chauffage de la salle de sport par panneaux rayonnants hydrauliques en sous face du plafond,- La ventilation mécanique simple flux de la zone ' vestiaires/sanitaires ',- La ventilation mécanique double flux de la zone ' salle de sport ',- La fourniture et pose des équipements sanitaires y compris leurs raccordements hydrauliques- Les distributions hydrauliques en plénum de faux plafond,- Les travaux d'alimentation en eau, désinfection des réseaux..

Lot n°ELECTRICITE :

Les travaux à réaliser comprennent la fourniture, la pose et le raccordement de l'ensemble des installationsélectriques, notamment :ï‚paragraphe Circuit de terre et liaisons équipotentiellesï‚paragraphe Alimentation et distributions généralesï‚paragraphe Installation d'éclairageï‚paragraphe Distribution prises de courantï‚paragraphe Installation d'éclairage extérieurï‚paragraphe Installation d'éclairage de sécuritéï‚paragraphe Alimentation diversesï‚paragraphe Equipement sécurité incendieï‚paragraphe Equipement d'alarme anti-intrusionï‚paragraphe Installation de câblage banalisé téléphone /informatique

Caractéristiques principales :

Le présent marché de travaux a pour objet les travaux de construction d'une salle de sport à Bedoin suivant les prescriptions décrites dans les présents Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Quantité ou étendue :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORT A BEDOIN

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

21/01/2019 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

90 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • PRIX : 40 % -
  • VALEUR TECHNIQUE : 60 % -

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

Maître d'oeuvre ARCHYTECTA ; 3361 chemin de la Peyrière 84200 CARPENTRAS ; Tél. : 04-90-67-31-98 ; Courriel : contact archytecta.fr

Tribunal Administratif de Nîmes ; 16 avenue Feuchères - CS 88010 30941 NIMES CEDEX ; Courriel : greffe.ta-nimes juradm.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

MAIRIE DE BESOIN ; 301 AVENUE BARRAL DES BAUXCS 90001 84410 BEDOIN ; Tél. : 04-90-65-60-08 ; Courriel : accueil bedoin.fr

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

MAIRIE DE BEDOIN ; 301 AVENUE BARRAL DES BAUXCS 90001 84410 BEDOIN ; Courriel : accueil bedoin.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :

MAIRIE DE BEDOIN ; Correspondant : VIRGINIE SOUVAY ; Courriel : administration bedoin.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :

MAIRIE DE BEDOIN ; Correspondant : GILLES JOUVAUD ; Courriel : sertech abedoin.fr

Références complètes :

Avis n°18-181016

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 84
Annonce No 18-181016
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Bédoin.
Correspondant : SOUVAY Virginie, 301 avenue barral des baux 84410 Bedoin, tél. : 04-90-65-96-30, télécopieur : 04-90-65-95-69, courriel : administration bedoin.fr adresse internet : http://http://www.bedoin.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://http://www.bedoin.fr .

Objet du marché : travaux de construction d'une salle de sport a bedoin.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : chemin du vallat de pommet, 84410 Bedoin.

Caractéristiques principales :

le présent marché de travaux a pour objet les travaux de construction d'une salle de sport à Bedoin suivant les prescriptions décrites dans les présents Cahier des Clauses Techniques Particulières
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de construction d'une salle de sport a bedoin.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 40 %;
- valeur technique : 60 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 janvier 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-T-05.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 décembre 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : MAIRIE DE BEDOIN.
301 avenue barral des baux cs 90001, 84410 Bedoin, , courriel : accueil bedoin.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Maître d'œuvre ARCHYTECTA.
3361 chemin de la Peyrière, 84200 Carpentras, , tél. : 04-90-67-31-98, , courriel : contact archytecta.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : MAIRIE DE BEDOIN.
Correspondant : gilles jouvaud, , courriel : sertech abedoin.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : MAIRIE DE BEDOIN.
Correspondant : virginie souvay, , courriel : administration bedoin.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : MAIRIE DE BESOIN.
301 avenue barral des baux cs 90001, 84410 Bedoin, , tél. : 04-90-65-60-08, , courriel : accueil bedoin.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères - cS 88010 30941 Nimes Cedex, courriel : greffe.ta-nimes juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) VRD. -
Les travaux à exécuter au titre du présent lot portent majoritairement sur la création des voies et
Stationnements d'une salle de sports ainsi que des réseaux divers associés.
Ces travaux comprennent :
l'installation de chantier,
les travaux de terrassements et de démolition nécessaires à l'exécution du projet,
l'évacuation des matériaux impropres,
la mise en forme des chaussées,
le compactage du fond de forme,
la fourniture et la mise en œuvre de grave 0/80 ou 0/60, de grave concassée 0/31.5 ou grave 0./20,
la confection de béton bitumineux 0/10,
la confection de bétons désactivés,
la fourniture et pose de bordures et caniveaux,
l'exécution de tranchées et le remblaiement pour les réseaux divers,
la réalisation de la signalisation horizontale et verticale,
C.P.V. - Objet principal : 45234116.
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers

Lot(s) GROS œuVRE - CARRELAGE. -
La proposition de l'entreprise s'entend compris :
- la fourniture de tous les matériaux et la main d'œuvre nécessaires à l'exécution des travaux.
- l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
- les percements, coupes, découpes nécessaires aux autres corps d'état.
- tous les scellements, calfeutrements et raccords nécessaires à la bonne exécution des travaux,
- l'évacuation de ses propres déchets et gravats.
- en règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché
C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45431000.
Mots descripteurs : Carrelage, Gros œuvre

Lot(s) OSSATURE BOIS / BARDAGES / COUVERTURE. -
La proposition de l'entreprise s'entend compris :
La fourniture et la pose de charpente bois traditionnelle ou industrielle ;
Les plans d'atelier ;
La fourniture de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux ;
La main-d'œuvre d'exécution ;
Les percements, coupes, découpes nécessaires aux autres corps d'état ;
Tous les scellements, calfeutrements, raccords et rebouchages nécessaires à la bonne exécution des travaux ;
L'Évacuation de ses propres déchets et gravois ;
En règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché
C.P.V. - Objet principal : 45262650.
Mots descripteurs : Bardage, Couverture

Lot(s) ÉTANCHÉITÉ. -
La proposition de l'entreprise s'entend compris :
Les plans d'atelier ;
La fourniture de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux ;
La main-d'œuvre d'exécution ;
Les percements, coupes, découpes nécessaires aux autres corps d'état ;
Tous les scellements, calfeutrements, raccords et rebouchages nécessaires à la bonne exécution des travaux ;
L'Évacuation de ses propres déchets et gravois ;
En règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché
C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Mots descripteurs : Etanchéité

Lot(s) MENUISERIES BOIS. -
La proposition de l'entreprise s'entend compris :
- la fourniture et pose des menuiseries extérieures et intérieures
- la fourniture des cabines stratifiés
- les ouvrages divers
C.P.V. - Objet principal : 44220000.
Mots descripteurs : Menuiserie

Lot(s) DOUBLAGES / CLOISONS / PLAFONDS /EQUIPEMENTS. -
La proposition de l'entreprise s'entend compris :
- les doublages isolants des murs extérieurs
- les cloisons diverses intérieures
- les divers ouvrages de cloisonnements
- les faux plafonds suspendus intérieurs
- equipements
- tous les ouvrages divers
En règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché
C.P.V. - Objet principal : 44112300.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond

Lot(s) PEINTURE. -
La proposition de l'entreprise s'entend compris :
- l'exécution des travaux de peinture.
- le nettoyage des locaux.
La proposition de l'entreprise s'entend compris :
- la fourniture de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux.
- la main d'œuvre d'exécution.
- tous les calfeutrements et raccords nécessaires à la bonne exécution des travaux.
- l'évacuation de ses propres déchets.
- en règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché
C.P.V. - Objet principal : 44810000.
Mots descripteurs : Peinture (travaux)

Lot(s) SERRURERIE. -
La proposition de l'entreprise s'entend compris :
La fourniture et la pose de charpente bois traditionnelle ou industrielle ;
Les plans d'atelier ;
La fourniture de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux ;
La main-d'œuvre d'exécution ;
Les percements, coupes, découpes nécessaires aux autres corps d'état ;
Tous les scellements, calfeutrements, raccords et rebouchages nécessaires à la bonne exécution des travaux ;
L'Évacuation de ses propres déchets et gravois ;
En règle générale, l'ensemble des obligations mises à sa charge par les pièces du marché
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Serrurerie

Lot(s) CVC / PLOMBERIE. -
1.2 consistance des travaux
Les travaux à exécuter au titre du présent lot comprennent (liste non exhaustive) :
- les études et dessins nécessaires à la réalisation du chantier,
- l'établissement des notes de calculs,
- l'installation de la chaudière gaz à condensation et du préparateur ECS en chaufferie,
- l'alimentation en gaz depuis le réseau gaz en limite de propriété,
- le chauffage des locaux par radiateurs hydrauliques dans la zone vestiaires/sanitaires,
- le chauffage de la salle de sport par panneaux rayonnants hydrauliques en sous face du plafond,
- la ventilation mécanique simple flux de la zone " vestiaires/sanitaires ",
- la ventilation mécanique double flux de la zone " salle de sport ",
- la fourniture et pose des équipements sanitaires y compris leurs raccordements hydrauliques
- les distributions hydrauliques en plénum de faux plafond,
- les travaux d'alimentation en eau, désinfection des réseaux.
C.P.V. - Objet principal : 39715000.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux)

Lot(s) ELECTRICITE. -
Les travaux à réaliser comprennent la fourniture, la pose et le raccordement de l'ensemble des installations
Électriques, notamment :
ςparagraphe Circuit de terre et liaisons équipotentielles
ςparagraphe Alimentation et distributions générales
ςparagraphe Installation d'éclairage
ςparagraphe Distribution prises de courant
ςparagraphe Installation d'éclairage extérieur
ςparagraphe Installation d'éclairage de sécurité
ςparagraphe Alimentation diverses
ςparagraphe Equipement sécurité incendie
ςparagraphe Equipement d'alarme anti-intrusion
ςparagraphe Installation de câblage banalisé téléphone /Informatique
C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)