Objet du marché : travaux de construction d'un club house au stade DUBOT situé 13 avenue Mathieu MISERY à Tassin La Demi-Lune.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45421000
45442100
45311200
45330000.
Lieu d'exécution : stade DUBOT - 13 avenue Mathieu MISERY, 69160 Tassin-la-Demi Lune.
Code NUTS : FRK26.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

la présente consultation concerne les travaux de construction d'un club house au Stade DUBOT situé 13 avenue Mathieu MISERY à Tassin La Demi-Lune
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des lots est de 5 mois (compris période de préparation de chantier (1 mois) et période réception des travaux (1 mois).
L'Exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : -retenue de garantie de 5% : Cette retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande mais il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
-Avance : confère dispositions du décret 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics et du CCAP.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : -délai global de paiement : selon la règlementation applicable en comptabilité publique.
-Financement sur fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : confère règlement de consultation.
Situation juridique - références requises : confère règlement de consultation.
Capacité économique et financière - références requises : confère règlement de consultation
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : confère règlement de consultation.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : confère règlement de consultation.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : confère règlement de consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
confère règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique : 50 %;
- prix des prestations : 50 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 décembre 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18ST016.

Renseignements complémentaires : précision quant à la procédure de passation utilisée : procédure adaptée ouverte (article 27 du décret no2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics).
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Précisions sur les critères de jugement des offres : cf. Règlement de consultation (notamment pour modalités de notation et sous-critères...).
Le critère "valeur technique" est décomposé en 4 sous-critères :
-Sous-Critère n^o1 : Etudes / Préparation du chantier (10 %)
-Sous-Critère n^o2 : Moyens humains et techniques pour la réalisation / Encadrement / Contrôle des prestations (et essais) (10 %)
-Sous-Critère n^o3 : Gestion, sécurité et propreté du chantier (10 %)
-Sous-Critère n^o4 : Qualité des produits et matériaux proposés (20 % pour tous les lots)

Date et heure limites de réception des questions des candidats : le mardi 11/12/2018 à 12 heures.
Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude et qui seraient donc nécessaires à l'établissement de leurs offres, les candidats devront transmettre au plus tard le mardi 11/12/2018 à 12 heures leur demande (écrite) par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.info Type de procédure : procédure adaptée (article 26 du décret 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics).

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations, par phases successives, avec tous les candidats sélectionnés.
Au vu des propositions, dans le cas où elles ne sont pas jugées entièrement satisfaisantes au regard des différents critères définis, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec 1 à 5 candidats présentant les offres les mieux classées au regard des critères énoncés.

Précisions quant aux variantes et Prestations Supplémentaires Eventuelles (P.S.E.)
Variantes libres (à l'initiative des candidats) : Elles ne sont pas autorisées.
Variantes exigées (par le pouvoir adjudicateur) avec réponse obligatoire à la solution de base : Les candidats pourront, dans le cadre de cette consultation, faire une proposition pour la variante exigée suivante (uniquement pour le lot n^o 2) : bardage lames aspect bois en ciment composite laqué conformément aux dispositions de l'article 4.3.5 du CCTP.
Il n'est pas demandé de prestations supplémentaires éventuelles.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.info (Affaire 18st016).
Date limite d'obtention : 20 décembre 2018, à 12 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats ne sont pas autorisés à transmettre sur support papier leurs plis. Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Les candidats devront transmettre de façon électronique leurs plis à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.info . Modalités de remise des offres sous forme électronique : cf. Règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 novembre 2018.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, Rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 33- 4-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon juradmin.fr, télécopieur : 33- 4-78-14-10-65.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Lyon 184, Rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 33- 4-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon juradmin.fr, télécopieur : 33- 4-78-14-10-65.

Renseignements relatifs aux lots :