Avis No 17-77066

publié le 01/06/2017

Date limite de réponse : 06/07/2017

Dépt. : 81 Themelia

Travaux de construction d'une salle multisport à Lescure d'Albigeois (81380).

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

THEMELIA

A l'attention de :

M. Quillet Philippe, Directeur général de THEMELIA agissant au nom et pour le compte de la commune de Lescure d'Albigeois

Adresse :

Maison de l'économie, 1 avenue du général Hoche 81012 Albi cédex 9

Téléphone : 05-63-47-04-58

Courriel :

accueil themelia.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com

Objet du marché :

Travaux de construction d'une salle multisport à Lescure d'Albigeois (81380).

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Chemin du courdurariès 81380 Lescure d'albigeois

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 :

VRD préalables, VRD, espaces verts, plateaux sportifs

Lot n°2 :

Installation de chantier, gros-oeuvre, carrelage, démolition

Lot n°3 :

Charpente métallique

Lot n°4 :

Etanchéité

Lot n°5 :

Bardage

Lot n°6 :

Menuiseries extérieures, serrurerie

Lot n°7 :

Plâtrerie, faux-plafonds, faïence

Lot n°8 :

Menuiseries intérieures

Lot n°9 :

Sol sportif

Lot n°10 :

Peinture

Lot n°11 :

Electricité

Lot n°12 :

CVC, plomberie

Lot n°13 :

Equipements sportifs

Lot n°14 :

Gradins

Caractéristiques principales :

Le projet se compose d'un bâtiment comprenant notamment un dojo, et les aménagements extérieurs attenants (voirie, parkings, terrains de sport, espaces verts).Le marché est découpé en une tranche ferme (réalisation du bâtiment) et deux tranches optionnelles concernant pour l'une la réalisation de la piste d'athlétisme, pour l'autre la fourniture et la pose de tatamis.Les travaux sont allotis (14 lots)Le marché comprend des prestations supplémentaires éventuelles définies au CCTP pour les lots no 01 et no 05.Des variantes sont autorisées pour les lots no 01 et no 11 dans les conditions définies au règlement de la consultation.La durée prévisionnelle de réalisation des travaux (12 mois) comprend la période de préparation du chantier.

Quantité ou étendue :

Travaux de construction d'une salle multisport à Lescure d'Albigeois (81380).

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

06/07/2017 à 16h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • Prix : 60 % -
  • Valeur technique de l'offre : 40 % -

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

Correspondant : M. Bonnet Frédéric ; Tél. : 05-63-47-04-58 ; Courriel : frederic.bonnet themelia.fr

Tribunal administratif de Toulouse ; 68 rue Raymond IV, BP 7007 31068 Toulouse cédex 7 ; Adresse internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr ;

Greffe du Tribunal administratif de Toulouse ; 68 rue Raymond IV, BP 7007 31068 Toulouse cédex 7 ; Tél. : 05-62-73-57-57 ; Courriel : greffe.ta-toulouse juradm.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Adresse internet : https://www.achatpublic.com ;

Références complètes :

Avis n°17-77066

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 81
Annonce No 17-77066
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : THEMELIA.
Correspondant : M. Quillet Philippe, directeur général de THEMELIA agissant au nom et pour le compte de la commune de Lescure d'albigeois, maison de l'économie, 1 avenue du général Hoche 81012 Albi Cedex 9, tél. : 05-63-47-04-58, courriel : accueil themelia.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de construction d'une salle multisport à Lescure d'albigeois (81380).
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : chemin du courdurariès, 81380 Lescure-d'Albigeois.
Code NUTS : |FR627|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

le projet se compose d'un bâtiment comprenant notamment un dojo, et les aménagements extérieurs attenants (voirie, parkings, terrains de sport, espaces verts).
le marché est découpé en une tranche ferme (réalisation du bâtiment) et deux tranches optionnelles concernant pour l'une la réalisation de la piste d'athlétisme, pour l'autre la fourniture et la pose de tatamis.
les travaux sont allotis (14 lots)
le marché comprend des prestations supplémentaires éventuelles définies au CCTP pour les lots no 01 et no 05.
des variantes sont autorisées pour les lots no 01 et no 11 dans les conditions définies au règlement de la consultation.
la durée prévisionnelle de réalisation des travaux (12 mois) comprend la période de préparation du chantier
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de construction d'une salle multisport à Lescure d'albigeois (81380).
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r octobre 2017.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique de l'offre : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juillet 2017, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2007-FBO-TRVX.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est librement et gratuitement disponible sur http://achatpublic.com. Le dossier de consultation n'est pas disponible en format papier. Les modalités de présentation et de remise des candidatures et des offres sont fixées au règlement de la consultation.
pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats devront faire parvenir leurs questions avant le 29/06/2017 cf. Article 7 du règlement de consultation.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidatures et les offres pourront être remises, soit par voie dématérialisée, soit par courrier remis contre récépissé, dans les conditions et selon les modalités fixées au règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r juin 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Bonnet Frédéric, , tél. : 05-63-47-04-58, , courriel : frederic.bonnet themelia.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68 rue Raymond iv, B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 7 adresse internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Toulouse 68 rue Raymond iv, B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 7, tél. : 05-62-73-57-57, courriel : greffe.ta-toulouse juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. -
vrd préalables, VRD, espaces verts, plateaux sportifs
C.P.V. - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45223300
45112700
45212200.

Lot(s) 2. -
Installation de chantier, gros-œuvre, carrelage, démolition
C.P.V. - Objet principal : 45223220
Objets supplémentaires : 45111100
45431000
45100000.

Lot(s) 3. -
Charpente métallique
C.P.V. - Objet principal : 45261100.

Lot(s) 4. -
Etanchéité
C.P.V. - Objet principal : 45260000.

Lot(s) 5. -
Bardage
C.P.V. - Objet principal : 45262650.

Lot(s) 6. -
Menuiseries extérieures, serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45421160.

Lot(s) 7. -
Plâtrerie, faux-plafonds, faïence
C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45324000.

Lot(s) 8. -
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.

Lot(s) 9. -
Sol sportif
C.P.V. - Objet principal : 45430000.

Lot(s) 10. -
Peinture
C.P.V. - Objet principal : 45440000.

Lot(s) 11. -
Electricité
C.P.V. - Objet principal : 45310000.

Lot(s) 12. -
cvc, plomberie
C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45331000.

Lot(s) 13. -
Equipements sportifs

Lot(s) 14. -
Gradins
C.P.V. - Objet principal : 45212200.