Avis No 17-7090

publié le 16/01/2017

Date limite de réponse : 16/02/2017

Dépt. : 13 Metropole aix-marseille-provence ct6

MPS

Martigues- remplacement du réseau d'eau potable- quai du vent larg et esplanade rabeton

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Métropole Aix-Marseille-Provence CT6

A l'attention de :

M. Charroux Gaby, Président du CT6

Adresse :

Régie des Eaux et Assainissementavenue Urdy MilouBP 90007 13691 Martigues cedex

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

https://marchespublics.ampmetropole.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marchespublics.ampmetropole.fr

Objet du marché :

Martigues- Remplacement du réseau d'eau potable- quai du vent Larg et esplanade Rabeton

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

quai du Vent Larg et esplanade Rabeton 13500 Martigues cedex

Caractéristiques principales :

La Métropole AiX-Marseille-Provence, au travers de la Régie de Eaux du Conseil de territoire du Pays de Martigues envisage le remplacement du réseau d'eau potable , quai du vent Larg et Esplanade Rabeton, à Martigues. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique. Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. .

Quantité ou étendue :

Délai d'exécution des travaux à proposer par le candidat sans excéder 4 mois.Préparation de chantier de 15 jours comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

16/02/2017 à 16h00

Délai minimum de validité des offres :

150 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • prix : 30 % -
  • prix pour : 10 % -
  • valeur technique : 60 % -

Conditions de participations :

Garanties et capacité techniques et financières - Capacités professionnelles

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Dossier de consultation téléchargeable sur le profil https://marchespublics.ampmetropole.fr

date limite d'obtention :

16/02/2017

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :

D.G.S.T. - Direction Commande Publique ; Correspondant : Service des marchés publics ; Hôtel de ville - Avenue Louis Sammut- BP 60101 13692 Martigues cedex ; Tél. : 04-42-44-37-42 ;

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :

Régie des Eaux- ; Correspondant : M. Bolino Antoine ; Régie des EauxAvenue Urdy MilouBP 90007 13691 Martigues cedex ; Tél. : 04-42-44-39-39 ;

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Métropole Aix-Marseille-Provenceconseil de Territoire Pays de Martigues ; Tél. : 04-42-44-37-42 ; Adresse internet : https://marchespublics.ampmetropole.fr ;

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

D.G.S.T. - Direction Commande Publique ; Correspondant : Service des marchés publics ; Hôtel de ville - Avenue Louis Sammut- BP 60101 13692 Martigues cedex ; Tél. : 04-42-44-37-42 ; Adresse internet : https://marchespublics.ampmetropole.fr ;

Tribunal administratif de marseille ; 22 rue Breteuil 13281 Marseille cedex 06 ; Tél. : 04-91-13-48-13 ; Fax : 04-91-81-13-87 ;

Greffe du tribunal administratif de marseille ; 22 rue Breteuil 13281 Marseille cedex 06 ; Tél. : 04-91-13-48-13 ; Fax : 04-91-81-13-87 ;

Références complètes :

Avis n°17-7090

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 13
Annonce No 17-7090
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Métropole Aix-Marseille-Provence CT6.
Correspondant : M. Charroux Gaby, Président du Ct6, régie des Eaux et Assainissement avenue Urdy Milou B.P. 90007 13691 Martigues Cedex adresse internet : https://marchespublics.ampmetropole.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics.ampmetropole.fr .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau, Assainissement.

Objet du marché : martigues- remplacement du réseau d'eau potable- quai du vent Larg et esplanade Rabeton.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 44161200.
Lieu d'exécution : quai du Vent Larg et esplanade Rabeton, 13500 Martigues Cedex.
Code NUTS : FR824.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

la Métropole Aix-Marseille-Provence, au travers de la Régie de Eaux du Conseil de territoire du Pays de Martigues envisage le remplacement du réseau d'eau potable , quai du vent Larg et Esplanade Rabeton, à Martigues.

Forme de marché : ordinaire.
Attribution d'un marché unique.

Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. .
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : délai d'exécution des travaux à proposer par le candidat sans excéder 4 mois.
Préparation de chantier de 15 jours comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5.0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100.0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire
Prix révisables mensuellement.
Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat.
Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations : Budget annexe Régie des Eaux- conseil de Territoire Pays de Martigues - ressources propres ou recours éventuel à l'emprunt auprès de divers organismes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Nombre d'heures d'insertion prévues par l'activité économique : 238

Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus.
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacité techniques et financières - capacités professionnelles.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail);
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : - pouvoir de signature.
les certificats fiscaux et sociaux à jour ainsi que l'extrait Kbis du registre du commerce ou autre document équivalent, seront réclamés en cas d'attribution.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 30 %;
- prix pour : 10 %;
- valeur technique : 60 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 février 2017, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 61600021.

Renseignements complémentaires : chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un avis de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention " copie de sauvegarde ", ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : environnement Windows XP - formats compatibles (indiqués dans le règlement de consultation).

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Après attribution, l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Numéro de la consultation : 6160021.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Dossier de consultation téléchargeable sur le profil https://marchespublics.ampmetropole.fr.
Date limite d'obtention : 16 février 2017, à 09 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume).

La transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé, transporteur , Chronopost ou équivalent.
Transmission par voie électronique via le profil acheteur https://marchespublics.ampmetropole.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 janvier 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : D.G.S.T. - Direction Commande Publique.
Correspondant : service des marchés publics, hôtel de ville - avenue Louis Sammut- B.P. 60101, 13692 Martigues Cedex, , tél. : 04-42-44-37-42, adresse internet : https://marchespublics.ampmetropole.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Régie des Eaux-.
Correspondant : M. Bolino Antoine, régie des Eaux avenue Urdy Milou B.P. 90007, 13691 Martigues Cedex, , tél. : 04-42-44-39-39.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : D.G.S.T. - Direction Commande Publique.
Correspondant : service des marchés publics, hôtel de ville - avenue Louis Sammut- B.P. 60101, 13692 Martigues Cedex, , tél. : 04-42-44-37-42.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Métropole Aix-Marseille-Provence
conseil de Territoire Pays de Martigues.
, tél. : 04-42-44-37-42, adresse internet : https://marchespublics.ampmetropole.fr .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de marseille 22 rue Breteuil 13281 Marseille Cedex 06, tél. : 04-91-13-48-13, télécopieur : 04-91-81-13-87.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de marseille 22 rue Breteuil 13281 Marseille Cedex 06, tél. : 04-91-13-48-13, télécopieur : 04-91-81-13-87.