Avis No 17-66771

publié le 12/05/2017

Date limite de réponse : 08/06/2017

Dépt. : 89 Commune de joigny

Travaux dans les écoles - programme 2017

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Commune de Joigny

A l'attention de :

M. MORAINE Bernard, Maire

Adresse :

03 quai du 1er Dragons 89300 Joigny

Téléphone : 03-86-92-48-00
Télécopieur : 03-86-92-48-01

Courriel :

mairie ville-joigny.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.ville-joigny.fr

Objet du marché :

Travaux dans les écoles - programme 2017

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Ecoles maternelles et primaires 89300 Joigny

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°01 : Menuiseries - serrurerie

Remplacement de portes , de portails et divers

Lot n°02 : Peintures

Peintures sur façades

Lot n°03 : voirie

Réfection d'une cour en enrobés

Lot n°04 : Sol aire de jeux

Dalle béton et sol amortissant sur aire de jeux

Quantité ou étendue :

Travaux dans les écoles - programme 2017

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

08/06/2017 à 16h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • Prix : 50 % -
  • Valeur technique : 30 % -
  • Délai d'exécution : 20 % -

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Le dossier de consultation est adressé aux candidats qui en feront la demande aux adresses indiquées ci-dessus.Le DCE est également téléchargeable sur le site : https://marches.e-bourgogne.fr sous la référence : MA1709V

Tribunal administratif de Dijon ; Rue d'Assas 21000 Dijon ;

Greffes du tribunal de Dijon ; Rue d'Assas 21000 Dijon ;

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :

Correspondant : Mme Gouache Anne ; Service marché publics mairie de Joigny - BP210 89306 Joigny cedex ; Tél. : 03-68-33-92-24 ; Fax : 03-86-92-48-01 ;

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :

Correspondant : M. Castanié Philippe ; Services techniques ville de Joigny quai de l'Hôpital 89300 Joigny ; Tél. : 03-86-92-48-39 ; Fax : 03-86-91-43-08 ; Courriel : philippe.castanie ville-joigny.fr

Références complètes :

Avis n°17-66771

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 89
Annonce No 17-66771
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Joigny.
Correspondant : M. Moraine Bernard, Maire, 03 quai du 1er Dragons 89300 Joigny, tél. : 03-86-92-48-00, télécopieur : 03-86-92-48-01, courriel : mairie ville-joigny.fr adresse internet : http://www.ville-joigny.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux dans les écoles - programme 2017.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : ecoles maternelles et primaires, 89300 Joigny.
Code NUTS : |FR264|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux dans les écoles - programme 2017.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 juillet 2017.
Cautionnement et garanties exigés : garantie de 5% pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution bancaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement communal avec des aides de l'etat.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 50 %;
- valeur technique : 30 %;
- délai d'exécution : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 juin 2017, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MA1709V.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est adressé aux candidats qui en feront la demande aux adresses indiquées ci-dessus.
le DCE est également téléchargeable sur le site : https://marches.e-bourgogne.fr sous la référence : Ma1709v.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mai 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Castanié Philippe, services techniques ville de Joigny quai de l'hôpital, 89300 Joigny, , tél. : 03-86-92-48-39, , télécopieur : 03-86-91-43-08, , courriel : philippe.castanie ville-joigny.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme Gouache Anne, service marché publics mairie de Joigny - bp210, 89306 Joigny Cedex, , tél. : 03-68-33-92-24, , télécopieur : 03-86-92-48-01.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon rue d'assas 21000 Dijon.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffes du tribunal de Dijon rue d'assas 21000 Dijon.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 01. - menuiseries - serrurerie.
Remplacement de portes , de portails et divers

Lot(s) 02. - peintures.
Peintures sur façades

Lot(s) 03. - voirie.
Réfection d'une cour en enrobés

Lot(s) 04. - sol aire de jeux.
Dalle béton et sol amortissant sur aire de jeux