Avis No 17-32146

publié le 07/03/2017

Date limite de réponse : 31/03/2017

Dépt. : 86 Chu de poitiers

MPS

Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures sur plusieurs sites du CHU de Poitiers et à l'Etablissement Français du Sang (EFS) situé

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

CHU DE POITIERS

A l'attention de :

Mme BOUCHENOIR Stéphanie, CHU de Poitiers

Adresse :

2 rue de la milétrie CS 90577 86021 Poitiers cedex

Téléphone : 05-49-44-40-50
Télécopieur : 05-49-44-45-71

Courriel :

stephanie.bouchenoir chu-poitiers.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.chu-poitiers.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-publics.gouv.fr

Objet du marché :

Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures sur plusieurs sites du CHU de Poitiers et à l'Etablissement Français du Sang (EFS) situé sur le site de la Milétrie.Lot no1 : Menuiseries intérieuresLot no2 : Peintures, revêtements murauxLot no3 : Revêtements souples de sol et de mur

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

CHU de Poitiers 86021 Poitiers cedex

Possibilité de présenter une offre pour :

un ou plusieurs lots

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 : Menuiseries intérieures

Menuiseries intérieures

Lot n°2 : Peintures, revêtements muraux

Peintures, revêtements muraux

Lot n°3 : Revêtements souples de sol et de mur

Revêtements souples de sol et de mur

Caractéristiques principales :

Pour chaque lot, l'accord-cadre sera mono-attributaire.Il n'est pas prévu de décomposition en tranche.Chaque accord-cadre est conclu pour une période de 1 an :- à compter du 16/10/2017 pour le lot no1,- à compter du 16/10/2017 pour le lot no2,- à compter de la date de notification de l'accord cadre pour le lot no3.Chaque accord cadre sera reconductible 3 fois par période de 12 mois sans que la durée totale de l'accord cadre ne puisse excéder 4 ans.Chaque accord cadre sera exécuté en partie par l'émission de bons de commande (pour l'ensemble des fournitures et travaux figurant au bordereau de prix unitaires joint à l'accord cadre) et par la conclusion de marchés subséquents (pour les fournitures et travaux ne figurant pas au bordereau, donnant lieu à la fourniture d'un devis préalable, mais relevant de l'objet du présent accord cadre). Ces marchés subséquents ainsi conclus prendront la forme d'un bon de commande. Variantes à l'initiative du candidat.Les candidats peuvent proposer, conformément à l'article 58 du décret, une offre comportant des variantes. Ces propositions variantes ne peuvent porter que sur les aspects suivants :- financier : prestation en plus et/ou moins-value...- technique : conception technique différente, utilisation d'équipements innovants, caractéristiques environnementales mises en oeuvre pour la réalisation des travaux..

Quantité ou étendue :

Travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures sur plusieurs sites du CHU de Poitiers et à l'Etablissement Français du Sang (EFS) situé sur le site de la Milétrie.Lot no1 : Menuiseries intérieuresLot no2 : Peintures, revêtements murauxLot no3 : Revêtements souples de sol et de mur

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

31/03/2017 à 16h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Conditions de participations :

Capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Les entreprises devront être habilitées par la détention des certificats et attestations mentionnés au réglement de la consultation.La preuve de la qualification du candidat peut être apportée par tout autre moyen jugé équivalent par le pouvoir adjudicateur.

Tribunal administratif ; 15 rue Blossac 86000 Poitiers ; Tél. : 05-49-60-79-19 ; Fax : 05-49-60-68-09 ; Courriel : greffe.ta-poitiers juadm.fr

Tribunal administratif ; 15 rue Blossac 86000 Poitiers ; Tél. : 05-49-60-79-19 ; Fax : 05-49-60-68-09 ; Courriel : greffe.ta-poitiers juadm.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :

CHU DE POITIERS AGORA DIRECTION DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET DU PATRIMOINE ; Correspondant : Mme BOUCHENOIR Stéphanie ; 2, rue de la Milétrie - CS 90577 86021 Poitiers cedex ; Tél. : 05-49-44-40-50 ; Fax : 05-49-44-45-71 ; Courriel : stephanie.bouchenoir chu-poitiers.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :

CHU DE POITIERS AGORA DIRECTION DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET DU PATRIMOINE ; Correspondant : M. IMBERT Eric ; 2, rue de la Milétrie - CS 90577 86021 Poitiers cedex ; Tél. : 05-49-44-42-35 ; Fax : 05-49-44-39-74 ; Courriel : eric.imbert chu-poitiers.fr

Références complètes :

Avis n°17-32146

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 86
Annonce No 17-32146
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU DE POITIERS.
Correspondant : Mme BOUCHENOIR Stéphanie, CHU de Poitiers, 2 rue de la milétrie CS 90577 86021 Poitiers Cedex, tél. : 05-49-44-40-50, télécopieur : 05-49-44-45-71, courriel : stephanie.bouchenoir chu-poitiers.fr adresse internet : http://www.chu-poitiers.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures sur plusieurs sites du CHU de Poitiers et à l'etablissement Français du Sang (Efs) situé sur le site de la Milétrie.
Lot no1 : Menuiseries intérieures
lot no2 : Peintures, revêtements muraux
lot no3 : Revêtements souples de sol et de mur
.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45432210
45430000
45432100
45432110.
Lieu d'exécution : chu de Poitiers, 86021 Poitiers Cedex.
Code NUTS : |FR534|.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.

Caractéristiques principales :

pour chaque lot, l'accord-cadre sera mono-attributaire.
il n'est pas prévu de décomposition en tranche.
chaque accord-cadre est conclu pour une période de 1 an :
- à compter du 16/10/2017 pour le lot no1,
- à compter du 16/10/2017 pour le lot no2,
- à compter de la date de notification de l'accord cadre pour le lot no3.
chaque accord cadre sera reconductible 3 fois par période de 12 mois sans que la durée totale de l'accord cadre ne puisse excéder 4 ans.
chaque accord cadre sera exécuté en partie par l'émission de bons de commande (pour l'ensemble des fournitures et travaux figurant au bordereau de prix unitaires joint à l'accord cadre) et par la conclusion de marchés subséquents (pour les fournitures et travaux ne figurant pas au bordereau, donnant lieu à la fourniture d'un devis préalable, mais relevant de l'objet du présent accord cadre). Ces marchés subséquents ainsi conclus prendront la forme d'un bon de commande.
Variantes à l'initiative du candidat.
les candidats peuvent proposer, conformément à l'article 58 du décret, une offre comportant des variantes. Ces propositions variantes ne peuvent porter que sur les aspects suivants :
- financier : prestation en plus et/ou moins-value.
- technique : conception technique différente, utilisation d'équipements innovants, caractéristiques environnementales mises en œuvre pour la réalisation des travaux.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux d'adaptation, de maintenance et de réparation des bâtiments, installations et infrastructures sur plusieurs sites du CHU de Poitiers et à l'etablissement Français du Sang (Efs) situé sur le site de la Milétrie.
Lot no1 : Menuiseries intérieures
lot no2 : Peintures, revêtements muraux
lot no3 : Revêtements souples de sol et de mur.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : garantie de Parfait Achèvement.
Garantie à première demande à concurrence de 100% de l'avance, si le titulaire la retient.
le CHU ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur les ressources propres du CHU de Poitiers. Virement bancaire sur mandat administratif, délai
global de paiement de 50 jours à réception de la demande de paiement.
versement et remboursement de l'avance en application des articles 110 et 111 du décret 2016-360 du 25 mars
2016.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement sous forme conjointe avec mandataire solidaire afin de garantir que, quelle que soit la défaillance
de l'un des cotraitants dans l'exécution de ses obligations (dépôt de bilan, maladie, retards...), le marché sera
exécuté au même prix et sera garanti techniquement, juridiquement et financièrement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : les entreprises devront être habilitées par la détention des certificats et attestations mentionnés au réglement de la consultation.
la preuve de la qualification du candidat peut être apportée par tout autre moyen jugé équivalent par le pouvoir adjudicateur.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 mars 2017, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17S038.

Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier ou d'attribuer le ou les marchés sans négociation si les offres sont considérées comme optimales
visite sur site obligatoire.
les visites seront organisées les
- mercredi 15 mars 2017 à 10 heures
- jeudi 23 mars 2017 à 11 heures
- mercredi 29 mars 2017 à 10 heures
- lieu de Rdv : Bâtiment Agora Direction - 1er étage - salle 1073
sur rendez-vous avec m. Imbert (Tél. 05.49.44.42.35).
L'obtention des documents contractuels et additionnels est payante.
Prix : 0 euros.
Date limite d'obtention : 31 mars 2017, à 16 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 mars 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : CHU DE POITIERS AGORA DIRECTION DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET DU PATRIMOINE.
Correspondant : M. Imbert Eric, 2, rue de la Milétrie - cS 90577, 86021 Poitiers Cedex, , tél. : 05-49-44-42-35, , télécopieur : 05-49-44-39-74, , courriel : eric.imbert chu-poitiers.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : CHU DE POITIERS AGORA DIRECTION DIRECTION DES CONSTRUCTIONS ET DU PATRIMOINE.
Correspondant : Mme BOUCHENOIR Stéphanie, 2, rue de la Milétrie - cS 90577, 86021 Poitiers Cedex, , tél. : 05-49-44-40-50, , télécopieur : 05-49-44-45-71, , courriel : stephanie.bouchenoir chu-poitiers.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 15 rue Blossac 86000 Poitiers, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : greffe.ta-poitiers juadm.fr, télécopieur : 05-49-60-68-09.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif 15 rue Blossac 86000 Poitiers, tél. : 05-49-60-79-19, courriel : greffe.ta-poitiers juadm.fr, télécopieur : 05-49-60-68-09.

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
Informations complémentaires : - Pour le CHU de Poitiers : Montant maximum : 1 800 000 euro(s) (H.T.) sur la durée totale du marché.
- pour l'efs : Montant maximum : 60 000 euro(s) (H.T.) sur la durée totale du marché.
l'engagement total du montant maximum sur la durée totale du marché pour le lot no1 est de 1 860 000 euro(s) (H.T.).
C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45421111
45421131.

Lot(s) 2. - peintures, revêtements muraux.
Peintures, revêtements muraux
Informations complémentaires : - Pour le CHU de Poitiers : Montant maximum : 1 100 000 euro(s) (H.T.) sur la durée totale du marché.
- pour l'efs : Montant maximum : 80 000 euro(s) (H.T.) sur la durée totale du marché.
l'engagement total du montant maximum sur la durée totale du marché pour le lot no2 est de 1 180 000 euro(s) (H.T.).
C.P.V. - Objet principal : 45432210
Objets supplémentaires : 45442100.

Lot(s) 3. - revêtements souples de sol et de mur.
Revêtements souples de sol et de mur
Informations complémentaires : - Pour le CHU de Poitiers : Montant maximum : 1 600 000 euro(s) (H.T.) sur la durée totale du marché
- pour l'efs : Montant maximum : 80 000 euro(s) (H.T.) sur la durée totale du marché.
l'engagement total du montant maximum sur la durée totale du marché pour le lot no3 est de 1 680 000 euro(s) (H.T.).
C.P.V. - Objet principal : 45430000
Objets supplémentaires : 45432100
45432110
45432111
45432130.