Avis No 17-31235

publié le 06/03/2017

Date limite de réponse : 05/04/2017

Dépt. : 75 Ville de paris

Marché public de travaux de Modernisation des menuiseries extérieures bois de la crèche collective sise 10 rue Saint Médard 75005 Paris

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

VILLE DE PARIS

A l'attention de :

Mme FARRE Lorna, Cheffe de la Section Locale d'Architecture des 5ème et 13ème arrondissements

Adresse :

Direction du patrimoine et de l'architecture - Section Locale d'Architecture des 5ème et 13ème arrondissements 62, rue Corvisart 75013 Paris

Téléphone : 01-45-87-67-25
Télécopieur : 01-71-18-75-04

Courriel :

francois.gaillot paris.fr

Adresse internet :

https://marches.maximilien.fr

Objet du marché :

Marché public de travaux de Modernisation des menuiseries extérieures bois de la crèche collective sise 10 rue Saint Médard 75005 Paris

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

10 rue Saint Médard 75005 Paris

Caractéristiques principales :

Marché public de travaux de Modernisation des menuiseries extérieures bois de la crèche collective sise 10 rue Saint Médard 75005 Paris. Il est prévu des travaux de remplacement des menuiseries en bois existantes par de nouvelles menuiseries et la pose de volets roulants, respectant les modénatures existantes et répondant aux exigences de performance thermique, acoustique et de sécurité. Sont également prévus des travaux de reprises ponctuelles de maçonnerie, de peinture et de faux-plafonds.

Quantité ou étendue :

Ce marché comprenant 3 lots techniques : lot principal no 1 menuiseries extérieures, lot no 2 peinture, lot no 3 électricité. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par l'article 30-I.7 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, pour la réalisation de prestations similaires.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

05/04/2017 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

180 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Section Locale d'Architecture des 5ème et 13ème arrondissements - Horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h ; Correspondant : M. François GAILLOT ; 62, rue Corvisart 75013 Paris ; Tél. : 01-71-18-75-07 ; Fax : 01-71-18-75-04 ; Courriel : francois.gaillot paris.fr

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Section Locale d'Architecture des 5ème et 13ème arrondissements - Horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h ; Correspondant : M. François GAILLOT ; 62, rue Corvisart 75013 Paris ; Tél. : 01-71-18-75-07 ; Fax : 01-71-18-75-04 ; Courriel : francois.gaillot paris.fr

Références complètes :

Avis n°17-31235

Annonce
Avis de marché

Département(s) de publication : 75
Annonce No 17-31235
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS.
Correspondant : Mme FARRE Lorna, Cheffe de la Section Locale d'architecture des 5ème et 13e arrondissements, direction du patrimoine et de l'architecture - section Locale d'architecture des 5ème et 13e arrondissements 62, rue Corvisart 75013 Paristél. : 01-45-87-67-25télécopieur : 01-71-18-75-04courriel : francois.gaillot paris.fr adresse internet : https://marches.maximilien.fr .

Objet du marché : marché public de travaux de Modernisation des menuiseries extérieures bois de la crèche collective sise 10 rue Saint Médard 75005 Paris.
Lieu d'exécution et de livraison: 10 rue Saint Médard, 75005 Paris.

Caractéristiques principales :
marché public de travaux de Modernisation des menuiseries extérieures bois de la crèche collective sise 10 rue Saint Médard 75005 Paris. Il est prévu des travaux de remplacement des menuiseries en bois existantes par de nouvelles menuiseries et la pose de volets roulants, respectant les modénatures existantes et répondant aux exigences de performance thermique, acoustique et de sécurité. Sont également prévus des travaux de reprises ponctuelles de maçonnerie, de peinture et de faux-plafonds
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ce marché comprenant 3 lots techniques : lot principal no 1 menuiseries extérieures, lot no 2 peinture, lot no 3 électricité. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par l'article 30-i.7 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, pour la réalisation de prestations similaires.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 95 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 10 juillet 2017.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris. Prix global et forfaitaire, actualisable. Le règlement du marché sera effectué par virement au compte du titulaire. Délai global de paiement : celui fixé à l'article 114 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. Acomptes mensuels.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conformément à l'article 45-ii du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, le représentant du pouvoir adjudicateur n'impose pas de groupement. Les opérateurs économiques peuvent se porter sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les documents à produire sont indiqués dans le règlement de la présente consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 avril 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017V21030040.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse : https://marches.maximilien.fr. Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations. Contrairement à ce qui est indiqué dans la rubrique " Durée du marché ou délai d'exécution ", le début des prestations court à compter de la date de l'ordre de service. Les candidats qui souhaiteraient obtenir, au cours de leur étude, des renseignements complémentaires devront faire parvenir leur demande écrite au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date fixée pour la remise des offres, ces demandes de renseignement doivent être déposées via la plate-forme de dématérialisation : https://marches.maximilien.fr. L'attention des candidats est appelée sur les mesures de sécurité prises dans le cadre du plan Vigipirate appliqué à l'accès aux bâtiments publics de la Ville et du Département de Paris : "l'accès à ces bâtiments peut être soumis à un contrôle d'accès : les agents peuvent donc solliciter l'accord des usagers pour procéder à une inspection visuelle des bagages à main. En cas de refus des usagers de soumettre leur(s) bagage(s) à cette inspection, l'accès à l'équipement peut leur être interdit". Par ailleurs, toute entreprise ou prestataire désirant déposer un pli devra se munir d'un document permettant d'identifier formellement la personne (pièce d'identité avec photo) qui lui sera demandée à l'entrée du bâtiment. En cas de refus ou de manquement à ces règles, l'accès aux bâtiments peut lui être interdit. Il est souligné qu'en raison de ces contrôles de sécurité à l'entrée des bâtiments, les candidats sont invités à prendre toute disposition pour remettre les plis aux : date et heure limites indiquées dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 mars 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Section Locale d'Architecture des 5ème et 13e arrondissements - Horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h.
Correspondant : M. François GAILLOT, 62, rue Corvisart, 75013 Paris, tél. : 01-71-18-75-07, télécopieur : 01-71-18-75-04, courriel : francois.gaillot paris.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Paris - Direction du Patrimoine et de l'Architecture. Point de contact : Section Locale d'Architecture des 5ème et 13e arrondissements - Horaires d'ouverture : 09-12h - 14-16h.
Correspondant : M. François GAILLOT, 62, rue Corvisart, 75013 Paris, tél. : 01-71-18-75-07, télécopieur : 01-71-18-75-04, courriel : francois.gaillot paris.fr.