Avis No 17-178567

publié le 19/12/2017

Date limite de réponse : 29/01/2018

Dépt. : 75 Assistance publique - hopitaux de pari

Critères sociaux MPS

Conduite, Exploitation et Maintenance des installations techniques, équipements et matériels des bâtiments du Centre de la Formation et du Développement des Compétences (CFDC) de l'Assistance Pub

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Assistance publique - Hôpitaux de Pari

A l'attention de :

M. DRAZ Karim, Directeur des services économiques

Adresse :

CFDC Campus Picpus 33 boulevard de Picpus 75012 Paris

Téléphone : 01-40-24-44-82

Point(s) de contact :

Secteur Marchés CFDC

Courriel :

sap-marches-delegation-a-la-formation aphp.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://aphp.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=360515&orgAcronyme=x7c

Objet du marché :

Conduite, Exploitation et Maintenance des installations techniques, équipements et matériels des bâtiments du Centre de la Formation et du Développement des Compétences (CFDC) de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

Caractéristiques principales :

Maintenance Multi services des sites du CFDC de l'AP-HP

Quantité ou étendue :

Conduite, Exploitation et Maintenance des installations techniques, équipements et matériels des bâtiments du Centre de la Formation et du Développement des Compétences (CFDC) de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

29/01/2018 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

90 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Tribunal administratif de Paris ; 7 rue de Joy 75004 Paris ; Tél. : 01-44-59-44-00 ; Fax : 01-44-59-46-46 ; Courriel : greffe.ta-paris juradm.fr Adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/ ;

Tribunal administratif de Paris Secrétariat Greffe ; 7 rue de Jouy 75004 Paris ; Tél. : 01-44-59-44-00 ; Fax : 01-44-59-46-46 ; Courriel : greffe.ta-paris juradm.fr Adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/ ;

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=360515&orgAcronyme=x7c ;

Références complètes :

Avis n°17-178567

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 17-178567
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Assistance publique - Hôpitaux de Pari.
Correspondant : M. Draz Karim, Directeur des services économiques, cfdc Campus Picpus 33 boulevard de Picpus 75012 Paris, tél. : 01-40-24-44-82, courriel : sap-marches-delegation-a-la-formation aphp.fr adresse internet : http://aphp.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=360515&orgAcronyme=x7c .

Objet du marché : conduite, Exploitation et Maintenance des installations techniques, équipements et matériels des bâtiments du Centre de la Formation et du Développement des Compétences (Cfdc) de l'assistance Publique - hôpitaux de Paris (Ap-Hp).
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45300000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR10.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

maintenance Multi services des sites du CFDC de l'ap-hp
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : conduite, Exploitation et Maintenance des installations techniques, équipements et matériels des bâtiments du Centre de la Formation et du Développement des Compétences (Cfdc) de l'assistance Publique - hôpitaux de Paris (Ap-Hp).
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 janvier 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DELF2018-01.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 décembre 2017.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=360515&orgAcronyme=x7c .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Joy 75004 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/ .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris Secrétariat Greffe 7 rue de Jouy 75004 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/ .