Avis No 17-11772

publié le 25/01/2017

Date limite de réponse : 01/03/2017

Dépt. : 75 Ville de paris

Marché de travaux relatif à l'amélioration de l'accessibilité handicapé dans 7 établissements du 1er degré - 75019 PARIS (opération GO no 201617690)

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

VILLE DE PARIS

A l'attention de :

M. Corbin Laurent, Chef de la sla 19

Adresse :

Direction du Patrimoine et de l'Architecture - section locale d'architecture du 19ème arrondissement - 39 quai de la Seine 75019 Paris

Téléphone : 01-53-35-41-00
Télécopieur : 01-53-35-41-01

Courriel :

manuele.havard paris.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marches.maximilien.fr

Objet du marché :

Marché de travaux relatif à l'amélioration de l'accessibilité handicapé dans 7 établissements du 1er degré - 75019 PARIS (opération GO no 201617690)

Lieu d'exécution des travaux, de livraison fournitures ou de prestation des services :

7 établissements du 1er degré 75019 Paris

Caractéristiques principales :

Marché de travaux relatif à l'amélioration de l'accessibilité handicapé dans 7 établissements du 1er degré - 75019 PARIS (opération GO no 201617690)

Quantité ou étendue :

Période de préparation non incluse dans le délai des travaux : 1 mois.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

01/03/2017 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

180 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Situation propre :

Le candidat individuel ou le groupement devra obligatoirement produire la DC1 dans sa dernière version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la DC2 renseignée dans ses rubriques A, B, C, D, E le cas échéant, et G.

Capacité économique et financière - références requises :

Le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la DC2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et/ou capacité technique - références requises :

Le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature.Le candidat présentera également une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.Le candidat pourra produire également des certificats de qualifications professionnelles.

Tribunal administratif de Paris ; 7, rue de Jouy 75181 Paris cedex 04 ; Tél. : 01-44-59-44-00 ; Fax : 01-44-59-46-46 ; Courriel : greffe.ta-paris juradm.fr

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Ville de Paris ; Correspondant : Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 Bureau des marchés ; Direction du patrimoine et de l'architecture - section locale d'architecture du 19ème arrondissement 75019 Paris ; Tél. : 01-53-35-41-00 ;

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :

Ville de Paris ; Correspondant : Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 Bureau des marchés ; Direction du patrimoine et de l'architecture - section locale d'architecture du 19ème arrondissement 75019 Paris ; Tél. : 01-53-35-41-00 ;

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :

Ville de Paris ; Correspondant : Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 Bureau des marchés ; Direction du patrimoine et de l'architecture - section locale d'architecture du 19ème arrondissement 75019 Paris ; Tél. : 01-53-35-41-00 ;

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :

Ville de Paris ; Correspondant : M. Petitjean Régis ; Direction du patrimoine et de l'architecture - section locale d'architecture du 19ème arrondissement 75019 Paris ; Tél. : 01-53-35-41-00 ; Courriel : regis.petitjean paris.fr

Références complètes :

Avis n°17-11772

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 17-11772
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE PARIS.
Correspondant : M. Corbin Laurent, Chef de la sla 19, direction du Patrimoine et de l'architecture - section locale d'architecture du 19ème arrondissement - 39 quai de la Seine 75019 Paris, tél. : 01-53-35-41-00, télécopieur : 01-53-35-41-01, courriel : manuele.havard paris.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr .
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Bâtiment.

Objet du marché : marché de travaux relatif à l'amélioration de l'accessibilité handicapé dans 7 établissements du 1er degré - 75019 PARIS (opération GO no 201617690).
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45454100.
Lieu d'exécution : 7 établissements du 1er degré, 75019 Paris.
Code NUTS : |FR101|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

marché de travaux relatif à l'amélioration de l'accessibilité handicapé dans 7 établissements du 1er degré - 75019 PARIS (opération GO no 201617690)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : période de préparation non incluse dans le délai des travaux : 1 mois.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 45 jours à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 10 juillet 2017.
Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris - paiement direct - prix global et forfaitaire, ferme et actualisable. Acomptes mensuels.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : le candidat individuel ou le groupement devra obligatoirement produire la Dc1 dans sa dernière version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la Dc2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d, e le cas échéant, et G.
Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature.
le candidat présentera également une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
le candidat pourra produire également des certificats de qualifications professionnelles.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1.e.r mars 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017V21026550.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://marches.maximilien.fr. Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.
l'attention des candidats est appelée sur les mesures de sécurité prises dans le cadre du plan Vigipirate appliqué à l'accès aux bâtiments publics de la Ville et du Département de Paris :
"L'Accès à ces bâtiments peut être soumis à un contrôle d'accès : les agents peuvent donc solliciter l'accord des usagers pour procéder à une inspection visuelle des bagages à main. En cas de refus des usagers de soumettre leur(s) bagage(s) à cette inspection, l'accès à l'équipement peut leur être interdit".
par ailleurs, toute entreprise ou prestataire désirant déposer un pli devra se munir d'un document permettant d'identifier formellement la personne (pièce d'identité avec photo) qui lui sera demandée à l'entrée du bâtiment.
en cas de refus ou de manquement à ces règles, l'accès aux bâtiments peut lui être interdit.
il est souligné qu'en raison de ces contrôles de sécurité à l'entrée des bâtiments, les candidats sont invités à prendre toute disposition pour remettre les plis aux date et heure limites indiquées dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce).
Date limite d'obtention : 1.e.r mars 2017, à 12 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 janvier 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Paris.
Correspondant : Ouvert de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures Bureau des marchés, direction du patrimoine et de l'architecture - section locale d'architecture du 19ème arrondissement, 75019 Paris, , tél. : 01-53-35-41-00.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Paris.
Correspondant : M. Petitjean Régis, direction du patrimoine et de l'architecture - section locale d'architecture du 19ème arrondissement, 75019 Paris, , tél. : 01-53-35-41-00, , courriel : regis.petitjean paris.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Paris.
Correspondant : Ouvert de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures Bureau des marchés, direction du patrimoine et de l'architecture - section locale d'architecture du 19ème arrondissement, 75019 Paris, , tél. : 01-53-35-41-00.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Paris.
Correspondant : Ouvert de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures Bureau des marchés, direction du patrimoine et de l'architecture - section locale d'architecture du 19ème arrondissement, 75019 Paris, , tél. : 01-53-35-41-00.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voir les articles L.551-1 à 23 du code de justice.