Avis No 17-11625

publié le 25/01/2017

Date limite de réponse : 16/02/2017

Dépt. : 31 Cte d'agglo du muretain

Marché de travaux relatif à la construction d’un Relais d’Assistantes Maternelles à Eaunes

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Cté d'Agglo du Muretain

A l'attention de :

Le Président Monsieur André MANDEMENT

Adresse :

8 bis, avenue Vincent Auriol-CS 40029 31601 Muret Cédex

Téléphone : 05-34-46-61-40
Télécopieur : 05-34-46-61-41

Courriel :

marches.publics agglo-muretain.fr

Adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.agglo-muretain.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marches-publics.agglo-muretain.fr

Objet du marché :

Marché de travaux relatif à la construction d'un Relais d'Assistantes Maternelles à Eaunes

Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1 : Terrassement - Fondations - Gros oeuvre

Terrassement - Fondations - Gros oeuvre

Lot n°2 : Charpente bois - Zinguerie

Charpente bois - Zinguerie

Lot n°3 : Etanchéité toit terrasse - Zinguerie

Etanchéité toit terrasse - Zinguerie

Lot n°4 : Menuiseries extérieures

Menuiseries extérieures

Lot n°5 : Electricité courant fort et courant faible

Electricité courant fort et courant faible

Lot n°6 : Plomberie - Chauffage - Ventilation

Plomberie - Chauffage - Ventilation

Lot n°7 : Platrerie - Faux plafond

Platrerie - Faux plafond

Lot n°8 : Menuiseries intérieures

Menuiseries intérieures

Lot n°9 : Sols souples

Sols souples

Lot n°10 : Carrelage - Faiences

Carrelage - Faiences

Lot n°11 : Peintures

Peintures

Lot n°12 : Enduits extérieurs

Enduits extérieurs

Lot n°13 : Espaces verts

Espaces verts

Quantité ou étendue :

Marché de travaux relatif à la construction d'un Relais d'Assistantes Maternelles à Eaunes

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

16/02/2017 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

120 jours

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

  • La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique : 60 % -
  • Prix des prestations : 40 % -

Conditions de participations :

Garanties et capacités techniques et financières-Capacités professionnelles-Situation juridique du candidat-Moyens humains et matériels suffisants pour assurer la bonne exécution des prestations-Références professionnelles suffisantes et pertinentes au regard de l'objet du marché

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Le dossier de consultation des entreprises sera remis à chaque candidat contre un chèque de-30,00 Euros par lot, à l'ordre de Monsieur le Trésorier Principal de Muret, pour paiement des-frais de reproduction.-Mais il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante :-https://marches-publics.agglo-muretain.fr

Prix :

30.00

Tribunal administratif de Toulouse ; 68, rue Raymond IV-BP 7007 31068 Toulouse Cedex 7 ; Tél. : 05-62-73-57-57 ; Fax : 05-62-73-57-40 ; Courriel : greffe.ta-toulouse juradm.fr Adresse internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr/ ;

Tribunal administratif de Toulouse ; 68, rue Raymond IV-BP 7007 31068 Toulouse Cedex 7 ; Tél. : 05-62-73-57-57 ; Fax : 05-62-73-57-40 ; Courriel : greffe.ta-toulouse juradm.fr Adresse internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr/ ;

Références complètes :

Avis n°17-11625

Annonce
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 31
Annonce No 17-11625
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo du Muretain.
Correspondant : le président M. André MANDEMENT, 8 bis, avenue Vincent Auriol-
Cs 40029 31601 Muret Cedex, tél. : 05-34-46-61-40, télécopieur : 05-34-46-61-41, courriel : marches.publics agglo-muretain.fr adresse internet : http://www.agglo-muretain.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches-publics.agglo-muretain.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux relatif à la construction d'un Relais d'assistantes Maternelles à Eaunes.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux relatif à la construction d'un Relais d'assistantes Maternelles à Eaunes.
Estimation de la valeur (H.T.) : 120 000,00 euros.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 3 avril 2017 et jusqu'au 30 mars 2018.
Cautionnement et garanties exigés : constitution d'une garantie à première demande si le titulaire du marché ne renonce pas au bénéfice de l'avance forfaitaire. Retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché qui pourra être remplacée par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur les fonds propres du Muretain Agglo, inscrits au budget. Règlement par mandat administratif, dans les 30 jours à réception de la demande de paiement, sur le budget de l'exercice correspondant aux dépenses.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières-
capacités professionnelles-
situation juridique du candidat-
moyens humains et matériels suffisants pour assurer la bonne exécution des prestations-
références professionnelles suffisantes et pertinentes au regard de l'objet du marché.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- la valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 février 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1701TPA.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises sera remis à chaque candidat contre un chèque de-
30,00 euros par lot, à l'ordre de M. le Trésorier Principal de Muret, pour paiement des-
frais de reproduction.-
mais il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante :-
https://marches-publics.agglo-muretain.fr.
L'obtention des documents contractuels et additionnels est payante.
Prix : 30,00 euros.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 janvier 2017.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond Iv-
B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 7, tél. : 05-62-73-57-57, courriel : greffe.ta-toulouse juradm.fr, télécopieur : 05-62-73-57-40 adresse internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr/ .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond Iv-
B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 7, tél. : 05-62-73-57-57, courriel : greffe.ta-toulouse juradm.fr, télécopieur : 05-62-73-57-40 adresse internet : http://toulouse.tribunal-administratif.fr/ .

Renseignements relatifs aux lots :


Lot(s) 1. - terrassement - fondations - gros œuvre.
Terrassement - fondations - gros œuvre
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45112500.

Lot(s) 2. - charpente bois - zinguerie.
Charpente bois - zinguerie
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 44142000.

Lot(s) 3. - etanchéité toit terrasse - zinguerie.
Etanchéité toit terrasse - zinguerie
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45261420.

Lot(s) 4. - menuiseries extérieures.
Menuiseries extérieures
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.

Lot(s) 5. - electricité courant fort et courant faible.
Electricité courant fort et courant faible
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45311100.

Lot(s) 6. - plomberie - chauffage - ventilation.
Plomberie - chauffage - ventilation
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.

Lot(s) 7. - platrerie - faux plafond.
Platrerie - faux plafond
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45410000.

Lot(s) 8. - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.

Lot(s) 9. - sols souples.
Sols souples
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45430000.

Lot(s) 10. - carrelage - faiences.
Carrelage - faiences
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45431000.

Lot(s) 11. - peintures.
Peintures
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45442100.

Lot(s) 12. - enduits extérieurs.
Enduits extérieurs
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45432210.

Lot(s) 13. - espaces verts.
Espaces verts
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45112710.