Avis No 16-15949

publié le 02/02/2016

Date limite de réponse : 08/03/2016

Dépt. : 12 Mindef/sga/dcsid/esid bordeaux

LA CAVALERIE - 12 - Construction de 4 BCC 47 pax - Camp du Larzac - Marché relatif à l'exécution des missions d'ordonnancement, de coordination et de pilotage de chantier (OPC).

Avis de marché Procédure Adaptée

L’essentiel du marché

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

MINDEF/SGA/DCSID/ESID Bordeaux

A l'attention de :

M. ROSSIGNOL Jean-René, Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux

Adresse :

Caserne Nansouty 223 rue de Bègles - cs 21152 33068 Bordeaux cedex

Objet du marché :

LA CAVALERIE - 12 - Construction de 4 BCC 47 pax - Camp du Larzac - Marché relatif à l'exécution des missions d'ordonnancement, de coordination et de pilotage de chantier (OPC).

Caractéristiques principales :

LA CAVALERIE - 12 - Construction de 4 BCC 47 pax - Marché d'OPC.

Informations pratiques

Date limite de réception des offres :

08/03/2016 à 16h00

Délai minimum de validité des offres :

6 mois

Références complètes :

Avis n°16-15949

Annonce MAPA
Avis de marché

Département(s) de publication : 12
Annonce No 16-15949
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MINDEF/SGA/DCSID/ESID Bordeaux.
Correspondant : M. Rossignol Jean-René, Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux, caserne Nansouty 223 rue de Bègles - cs 21152 33068 Bordeaux Cedex.

Objet du marché : la cavalerie - 12 - construction de 4 BCC 47 pax - camp du Larzac - marché relatif à l'exécution des missions d'ordonnancement, de coordination et de pilotage de chantier (Opc).

Caractéristiques principales :
la cavalerie - 12 - construction de 4 BCC 47 pax - marché d'opc
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché est financé sur le budget de l'état. Le mode de règlement choisi par le maître de l'ouvrage est le virement. Le délai global de paiement ne peut être supérieur à trente jours.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 mars 2016, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 16019.

Renseignements complémentaires : instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 9
rue tastet, 33000 Bordeaux
Organe chargé des procédures de médiation :
Établissement du service d'infrastructure de la défense de bordeaux, caserne Nansouty - 223 rue de bègles - cs
21152 -, 33068 Bordeaux Cedex
service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du tribunal administratif, 9 rue tastet, 33000 Bordeaux.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 février 2016.